工期迟延与迟延的区别工期法律主观性:-1顺延和工期迟延的区别是工期。什么意思工期顺延工期顺延指原施工工期因自然条件或人为原因延期，可以通过工程师顺延 工期确认，如何申请建筑工程-1 顺延施工企业申请-1 顺延承包人向发包人或监理人申请工期-0。
一般来说项目的降雨导致工期是顺延没有明确规定。正常下雨的话，不需要工期，不特别规定顺延，因为属于正常雨季施工。只有遇到极端天气，比如百年一遇的暴雨或者50年一遇的暴雨，工期才能要求顺延。工期是合同订立时完成单位工程所需的时间，已经订立了双方如何遵守合同，有违约的处罚措施。因原因或不可抗力以外的原因不能正常施工时，可提出申请。工期-.
工期是顺延施工方投标时出现不可预见的情况，非自身原因或不可抗力造成延误工期可申请-1顺延。延伸资料工期 顺延一般在施工合同专用条款中约定。合同工期指日历日工期，降雨以当地气象部门提供的降雨证明为准。监理工程师根据合同相关条款是否符合顺延的规定，报建设单位确认，一般会同意顺延的要求，即顺延8小时降雨量10mm。
【答案】:A、E本题考查顺延 工期的条件。根据《示范工程施工合同通用条款》的规定，工期下列原因造成的延误经工程师确认工期相应顺延；(1)发包人不能提供专用条款约定的开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款和进度款，致使工程无法正常进行；(3)工程师未能按合同约定提供所需的指示和批准，致使工程无法正常进行；(4)设计变更和工程量增加；
3、 工期 顺延的情形有哪些?法律主观性:工程合同-1顺延的案例如下:1 .发包人未及时检查隐蔽工程；2.发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的；3、工程质量鉴定；4、发包人在设计变更中引起的承包人停工、返工、重建或由于发包人的要求而增加的工程量；5、由于不可抗力和承包人引起的纠纷，承包人无法在短时间内继续施工。法律客观性:《民法典》第798条规定，隐蔽工程隐蔽前，承包人应当通知发包人检查。
4、工程合同 工期 顺延的情形有哪些承包人可以顺延Engineering工期发生下列情形:建设工程施工合同履行过程中，承包人可以顺延Engineering工期:1。隐蔽工程。2.发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的，承包人可以顺延Project工期。3.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的。工程质量经鉴定合格，鉴定期为顺延Project工期。
5、雨天 工期 顺延的问题工期顺延一般在施工合同专用条款中约定。合同工期指日历日工期，降雨以当地气象部门提供的降雨证明为准，再由监理工程师核查是否符合合同相关条款。如果关系融洽，一般会同意顺延请求。8小时降雨量10毫米，即顺延1天。13.工期延误13.1下列原因造成工期延误，并经工程师确认，工期对应顺延:(1)发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件；(2)发包人未按约定日期支付工程预付款和进度款，致使施工无法正常进行；(3)工程师未能按合同约定提供所需的指示和批准，致使工程无法正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内，非承包人原因造成的停水、停电、停气累计超过8小时；(6)不可抗力；(7)专用条款约定或工程师同意的其他情况-1顺延。
6、如何申请建筑工程 工期 顺延施工企业申请-1 顺延承包人应将申请通知-1顺延发送给发包人或监理人，并提供申请工期/。【法律依据】民法第五百七十七条当事人不履行合同义务或者不履行合同义务的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条当事人因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。
7、 工期延误和 工期延期的区别法律主观性:工期 顺延和工期迟延的区别是工期 顺延根据法律和合同的约定，合同当事人是对的。和工期可获得迟延顺延或因迟延而有过错的一方应根据合同约定承担相应的法律责任。法律客观性:《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条规定顺延-1/应由发包人或监理人签证确认，承包人虽未取得-1顺延。但如果能在合同规定的期限内证明-1 顺延和顺延的理由符合合同，承包人以此为由主张-1顺延的权利。
8、什么叫 工期 顺延工期顺延指原施工工期因自然条件或人为原因延期。例如:隐蔽工程隐蔽前，发包人未及时检查，承包人可以顺延-1/；或发包人未按约定时间和要求提供原材料，承包人也可顺延 工期等，【法律依据】《中华人民共和国民法典》第798条隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人进行检查。若发包人未能及时检查，承包人可顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
