安装安全协议书范本简单，安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

来源：整理时间：2023-05-31 12:53:03 编辑：律生活手机版

1，安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

　　给你个范本看一下　　合同书　　xxxx公司（下称甲方）将xxxx工程承包给xxxx公司（下称乙方）施工，为了明确责任，签定合同如下：　　一、工程名称　　二、工程内容　　三、工程地点　　四、施工方式　　甲方出具图纸及施工要求，乙方按图纸做出预算。对于施工过程中的隐蔽工程，必须做好记录并填写工程量签证单。　　五、施工期限　　年月日至月日　　六、合同金额　　七、付款方式　　1、合同签定后个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的％即人民币元整款项作为预付款。　　2、施工完成总工作量的一半时，甲方再向乙方支付本合同总金额的％即人民币元整，作为进度款项。　　3、本合同全部工程完工并经甲方验收合格后一个月内，甲方向乙方付清合同余款（扣押工程总造价的5％作为质保金，保质期为一年）。　　八、双方的责任和义务　　1、甲方按合同规定向乙方拨付预付款及进度款。　　2、甲方向乙方出具图纸和施工要求。　　3、甲方向乙方提供施工所需的场地、水、电等条件，保证施工顺利进行。　　4、乙方向甲方提供营业执照及资质证明复印件。　　5、乙方按合同规定及图纸要求，保质保量按期完成工程施工，并做好施工记录。　　6、乙方负责施工期间的安全，施工过程发生的一切事故由乙方负责，包括工程施工过程中进入现场的非乙方人员的安全。　　7、乙方在施工过程中，不得损坏与本合同所指项目无关的甲方设施。　　九、违约责任　　1、该项目若一方或双方出现问题，双方应友好协商解决。若协商不成，可诉求法律仲裁机构裁决。　　2、本合同中一切未尽事宜，由甲乙双方另行协商处理或追加补充协议。　　十、其它　　本合同一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。　　甲方：公司乙方：公司　　代表：代表：　　年月日

安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

2，安装安全协议书

　　在当今社会生活中，很多情况下我们需要用到协议，签订协议是解决纠纷的保障。那么你真正懂得怎么写好协议吗？以下是我整理的安装安全协议书5篇，欢迎大家分享。安装安全协议书篇1 　　甲方: 　　乙方: 　　为了搞好呼和浩特市清志跆拳道宣传牌安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。　　第一条甲方安全责任　　甲方在乙方进行宣传牌安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。　　第二条乙方安全责任　　⒈乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品安装安全协议书安装安全协议书。　　⒉乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。　　⒊乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。　　⒋乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。　　⒌乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。　　⒍乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。　　⒎乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁宣传牌的安装作业。　　⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。　　⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。　　⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。　　⒒乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。　　第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。　　甲方（签字）：乙方（签字）：　　地址：地址：　　委托代理人：委托代理人：　　电话：电话：　　日期：年月日日期：年月日安装安全协议书篇2 　　甲方：　　乙方：　　根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定，为贯彻安全第一，预防为主的方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，经双方协商一致签订本协议。　　一、工程概况：　　1、工程名称：　　2、工程地点：　　二、甲方责任：　　1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施，对不完善的提出修改。　　2、负责对乙方进行施工区域的安全交底，向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。　　3、在施工前或施工过程中，应如实告知乙方作业场所存在的危险因素，防护措施以及应急措施，发现不安全因素及时通知乙方。　　4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查，对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除，告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。　　5、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的，有责任提前通知乙方，以防发生意外。　　三、乙方责任：　　1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。　　2、负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安全教育。　　3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定，施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。　　4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引，由乙方自备材料、工具，按有关规定对接，接引下端如发生泄漏及时处理，以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。　　5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放，施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。　　6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品，高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志，减少不安全因素和事故的发生。　　7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。　　8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。　　四、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。　　五、本协议签订后，甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。　　甲方：　　(签章) 　　年月日　　乙方：　　(签章) 　　年月日安装安全协议书篇3 　　甲方：北京XXXXX技术有限公司　　乙方：　　甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。　　1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的.法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。　　2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。　　3.甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘; 　　4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。　　5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。　　6、乙方要保障施工现场的消防安全。　　7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。　　8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。　　9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。　　10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。　　11.高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。　　12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。　　13.乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。　　14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。　　15.乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。　　16、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。　　17、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。　　本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。　　甲方：北京XXXXX技术有限公司乙方　　责任代表签字责任代表签字　　年月日年月日安装安全协议书篇4 　　甲方：北京国能子金电气技术有限公司　　乙方：　　甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。　　1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。　　2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。　　3.甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；　　4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。　　5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。　　6、乙方要保障施工现场的消防安全。　　7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。　　8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。　　9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。　　10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。　　11.高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。　　12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。　　13.乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。　　14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。　　15.乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。　　14、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。　　15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。　　本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。　　甲方：北京国能子金电气技术有限公司乙方　　责任代表签字责任代表签字　　年月日年月日安装安全协议书篇5 　　使用单位：（以下简称甲方）　　安装单位：（以下简称乙方）　　甲乙双方对工程的物料提升机安装、拆卸订立此安全协议，为明确双方的安全生产责任，确保机械的安全安装、拆卸及运行，特订立本协议：　　一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家有关的安全生产法律、法规、标准、规范、规程及企业内部安全生产的各项规章制度。　　二、乙方领导必须认真组织本部门职工进行安全生产制度和安全技术教育，增强安全意识和法制观念，提高职工的自我保护能力，敦促职工自觉遵守安全生产规章制度和劳动保护纪律。　　三、乙方参加安装和拆卸的人员必须严格遵守各有关的操作规程，严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。安拆和操作人员必须持有效证件上岗。　　四、甲方在机械安装和拆卸期间，应提供正常的动力电源、电压、必要的安全防护设施和足够的操作场地，并在场地周边设置醒目的安全警示标志。　　五、乙方人员在安装、操作和拆卸过程中必须遵守施工现场安全生产六大纪律，戴好安全帽，扣好帽带，高空作业人员要系好安全带，并穿戴好其他必要的防护用品。　　六、乙方必须按照国家和行业的有关要求，定期对机械设备的安全装置进行检查，确保设备完好并能安全运行。　　七、乙方操作人员或维修人员应在每次设备启动前对设备进行安全检查，确保设备不带病作业，并定期对设备进行维修保养。　　八、乙方在施工过程中发生的机械设备事故和人身伤亡事故，包括运输途中所发生的交通事故，其一切经济和法律责任均由乙方承担。　　九、施工前，乙方应对各操作人员做好工种的安全技术交底，并严格执行安装和拆卸工艺规程。　　使用单位（公章）：　　安装单位（公章）：　　项目负责代表签字：　　项目负责代表签字：　　年月日　　年月日

安装安全协议书

3，分包单位门窗安装安全协议书

以下内容供参考甲乙双方的安全文明施工权利和义务20) 认真贯彻国家、地方有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位、总包单位和甲方有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。21) 分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。22) 建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火、治安保卫）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。23) 按照国家、建设单位、总包单位、甲方有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全防护设施、安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。24) 工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。25) 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。26) 严格执行安全施工作业票、动火许可证等危险作业项目制度和措施，达到或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程必须制定专项安全施工方案并落实；重要临时设施、重要施工工序、特殊作业及危险作业项目必须制定专项安全技术措施并落实。27) 落实治安保卫防范措施，做好各自范围内治安保卫工作，保证员工人身、财产安全。28) 按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。29) 施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方组织实施。30) 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。31) 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。甲方的安全文明施工权利和义务32) 对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。33) 组织乙方作业人员入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，办理发放“安全施工作业证”，做到有据可查。34) 定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。35) 编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。对乙方负责编制的危险作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施组织会审，报送监理审定签认。危险项目作业，督促乙方落实专人实行旁站监护。36) 向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。37) 组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。38) 按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。39

分包单位门窗安装安全协议书

4，谁有建安合同的范本啊

　　建筑安装合同范本　　_________年_________月_________日，_________（简称甲方），与_________（简称乙方），签订安装主机的项目合同。　　1．安装工程名称：_________。　　2．工程地点：_________。　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。　　5．安装工程总价格：_________美元整。　　6．安装工程付款进度：　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；　　第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即_________美元整；　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40％，即_________美元整；　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10％，即_________美元整；　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10％，即_________美元整。　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________美元整。　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。　　10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。　　11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。　　12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。　　13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。　　14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。　　相关的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·建筑工程施工安全合同协议书 ·建筑安装施工合同 ·国际土木建筑工程合同 ·标准建筑工程施工合同范本15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。　　16．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一（1）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。　　本合同按双方所签日期生效。　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 　　签订地点：_________ 签订地点：_________

5，施工安全合同协议书

据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。一、目标：（一）劳动安全： 1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。 2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全检查评分标准》，各级安全检查，工地合格率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。（二）消防安全： 1、乙方土地无火灾事故。 2、乙方工地应健全防火责任制和措施。 3、乙方工地要监理动火申报制度。（三）文明施工 1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。 2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。 3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。 4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。 5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。甲方责任： 1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。 2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。 3、工程结束交付时，甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意（见。 4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。 5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，乙方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权进行相应的处罚（100~XX元），直至停工整顿，由此产生的一切后果由乙方自行负责。乙方责任： 1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。 2、在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受甲方安全生产监督与检查。 3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交甲方备案；特种作业人员必须持证上岗，并向甲方提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业的，甲方有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。 4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现问题而造成事故及经济损失，由乙方自行负责，给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备，乙方要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办理交接手续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发生矛盾时，生产必服从安全。 6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。 7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。四、争论的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。六、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式六份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。甲方：（盖章）乙方（盖章）委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）签约日期：年月日

中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》第二十四条建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

不准许将全部工程转包，主体工程是绝对不准许的，但可以就部分分包，须经过发包方同意，承包方就分包下去的工程同分包方向发包方承担责任。发生事故后，由分包方承担，但承包方承担连带责任，如果承包方与分包方签订责任的承担，只对双方有效，不能对抗第三人。赔偿过可以向分包方追偿。

6，水电安装协议怎么写

　　水电安装协议　　甲方：　　乙方：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。　　一、工程概况：　　1.1、工程名称：　　1.2、工程地址：　　1.3、结构形式：高层短肢剪力墙结构，地下二层地上27（18）层，地上层高2.9m，　　栋住宅总建筑面积约。　　1.4承包范围：　　包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容　　（1）给水系统预埋及安装；　　（2）排水系统预埋及安装；　　（3）给水设备安装及调试；　　（4）采暖系统预埋及安装（地暖除外）；　　（5）照明系统线路设备及开关预埋及安装；　　（6）避雷系统的安装；　　（7）消防水电系统的预埋及设备、设施安装；　　（8）电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝；　　1.5、承包方式：　　1.6、承包内容：水、电、暖、消防系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温；所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试（包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。　　二、工期要求：　　2.1、开工时间：年月日；　　完工时间：年月日；　　备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。　　三、质量要求：　　3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。　　3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。　　四、安全文明施工要求：　　5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。　　5.2乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。　　5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。　　五、双方义务：　　（一）、甲方义务：　　1、向乙方提供施工图纸一套；　　2、完成技术交底及安全教育、交底；　　3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。　　4、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。　　（二）、乙方义务：　　1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准；　　2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期；　　3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符；　　4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换；但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应立即更换；　　5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划；进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料；　　6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。　　六、安全事故处理：　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。　　2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。　　七、合同价款及支付方式：　　1、本合同以单价31元/建筑平方米包干，该总价已包括人工、机械（甲方提供电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片）、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。　　2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%；其后每月5日甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15日前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的95%；工程款的5%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量问题一次支付乙方。　　3、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据：　　①电气系统预埋 4元/平方米　　②电气穿线带丝 4元/平方米　　③电气设备、设施、开关面板灯具的安装 4元/平方米　　④电气综合调试及验收 3元/平方米　　⑤水、暖、消防系统预留预埋 4元/平方米　　⑥水、暖、消防系统干管安装 5元/平方米　　⑦水、暖、消防系统支管安装、设备设施的就位安装 4元/平方米　　⑧水、暖、消防综合调试及验收 3元/平方米　　九、争议解决：　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。　　十、合同终止：　　乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。　　十二、合同份数：　　本合同一式六份，具有同等效力，由甲方执四份和乙方执贰份。　　甲方：（签字）乙方：（签字）　　盖章: 盖章：　　年月日年月日

7，安装安全责任书

发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。一、工程项目名称：二、工程地址：三、工程范围：四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效一、发包方的安全责任：1、工程项目发包前，发包方安全监察机构必须对承包方资质和条件进行审查，并出具资质和条件审查书，合格后方可参加工程招、投标等活动。2、对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：2.1 持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书：有施工简历和近3年的安全施工记录。2.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。2.3 配备的机械、工契据及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。2.4 应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。2.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构：施工队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者设有兼专职安全员。3、在有危险性的电力生产区域内作业，开工前发包方必须对承包方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案，明确“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经发包方工程项目主管机构、生技和安监部门审查合格后方可施工。4、不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。工程合同总价在50万元及以上的其他工程，发包方必须委托有资质的工程监里机构全过程进行监理，确保工程的安全和质量；工程合同总价在50万元以下的工程，应派专人或委托有资质的工程监理机构进行全过程安全质量监督。所有发包工程在竣工移交前，必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全，不得验收；验收不合格的不准投入使用。 1、承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经发包方工程项目主管部门、生技、安监和委托的监理单位审查合格后监督实施。2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。3、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。5、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督。7、承包方应自觉接受发包方安监部门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方安全监察部门。8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。10、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包方工程项目主管部门、安监部批准。总包方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，总包单位与分包单位承担连带责任。11、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。12、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。三、必须严格控制工程项目的施工范围四、安全施工保证金：经承发包单位协商一致，本工程所提取的质保金，同时作为施工安全保证金，由发包方负责在工程预付款中提取，安全施工保证金扣除办法如下：1、发生人身死亡事故、设备事故，扣除全部保证金；2、发生人身重伤事故、扣除50%保证金；3、发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%保证金；4、现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除1-10%保证金。按上述条款执行后，仍追究其它责任。五、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方安监部门有权予以纠正制止，有权通知承包方并给予经济处罚，直至停止承包方的工作。六、因承包方责任造成的发包方设备事故，由发包方按事故调查规程处理，承包方安全监察机构参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。发包单位(章)：承包单位(章)：法人代表: 法人代表:法人委托代理人 : 法人委托代理人:

行业不一样，内容不一样，但是安全责任书必须包括：⑴安全控制要点⑵安全控制目标⑶安全责任以及责任人⑷安全业绩考核办法⑸监督方和实施方签字

8，想求安装工程安全承包合同范本

甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合安全施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；（4）甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元）。五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币××元整（￥元）； 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整（￥元）。六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。（3）提供有利施工的现场条件。（4）审核工程计划进度表。（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务（1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。（3）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。（4）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。（5）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、服务条款无。十、违约责任 1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除 1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。 2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。 3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。 4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。 5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：×× 十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。本页无正文甲方：地址：邮编：联系电话：开户银行：帐号：

发包方：____________________________________　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________　　法定代表人：____________ 职务：____________　　承包方：____________________________________　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________　　法定代表人：____________ 职务：____________　　双方根据中国有关法律规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，共同遵守。　　第一条承包形式为上交利润递增包干。　　第二条承包期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共____年。　　第三条上交利润数额　　1.承包方上交利润包干基数为________元。　　2.承包方按____递增____%比例上交利润。　　3.承包方上交利润时间按____计算，即____年____月交____元；____年____月交____元；____年____月交____元；____年____月交____元；____年____月交____元。　　第四条企业留利分配　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　｜项目｜生产发展基金% ｜福利基金% ｜奖励基金% ｜　　｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜　　｜企业留利｜｜｜｜　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　第五条国家指令性产品供应计划和生产计划　　第六条主要经济技术指标　　1.____年末固定资产原值____万元，承包期间固定资产增值总额为____万元，其中____年____万元；____年____万元；____年____万元；____年____万元；____年____万元。　　2.国家资产的维护________________________________________；设备完好率____%；固定资产净值率________%。　　3.新产品开发____项，主要新产品是____________________________ 。　　4.承包期间技术改造投资总额____元；____年为____元；____年为____元；____年为____元。　　5.产品质量要求________________________。　　6.主要物资能源消耗指标______________________________________。　　7.安全生产和双保指标_______________________________________。　　8.出口创汇指标_____________________________________________。　　9.产值指标_________________________________________________。　　10.上交利润________________________________________ 。　　第七条贷款归还，承包前的债权债务处理：_____________________ 。　　第八条双方权利和义务　　(一)发包方：　　1.应按承包合同规定，监督企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同；做好指导、协商、服务工作。　　2.承包方因经营管理不善，在____时间内完不成上交利润____%，或严重违法经营，或____的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。　　3.按合同规定兑现奖罚条款。　　4.____________________________________________ 。　　(二)承包方：　　1.承包方的经营者____是企业在承包期内的法定代表人，对企业的生产经营管理活动负有全面责任，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。　　2.在国家法律、政策、计划允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。　　3.承包方必须遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的分配关系。　　4.承包方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：　　(1)____________________________________________。　　(2)____________________________________________。　　(3)____________________________________________。　　5.承包方完不成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行处罚：　　(1)____________________________________________。　　(2)____________________________________________。　　(3)____________________________________________。　　6.________________________________________________________。　　第九条违约责任　　1.发包方违约或非法干预，给承包方造成经济损失，相应调整当年上交利润或延长承包期限。　　2.承包方完不成上交利润指标，除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外，不足部分以企业资金补足。　　3.____________________________________________。　　第十条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按( )项处理：　　(1)由____ 仲裁委员会仲裁。(2)向____ 人民法院起诉。　　第十一条双方约定的其他事项　　本合同自____起生效。合同正本一式两份，发包方、承包方各执一份，副本一式____份，分送____，____，____。　　发包方：____________________________　　法定代表人：____________　　____年____月____日　　承包方：____________________________　　法定代表人：____________　　____年____月____日