首页 > 公司 > 合伙联营 > 合同自动顺延条款,合同到期后双方如无异议视为合同自动延续条款是否有效

合同自动顺延条款,合同到期后双方如无异议视为合同自动延续条款是否有效

来源:整理 时间:2023-03-13 17:33:36 编辑:律生活 手机版

本文目录一览

1,合同到期后双方如无异议视为合同自动延续条款是否有效

该条款有效。至于5年后,此条款应该不再具有法律约束力,双方可以再行协商处理。

合同到期后双方如无异议视为合同自动延续条款是否有效

2,劳动合同中有自动续延合同期限条款是否有效

《合同法》中允许合同双方自由约定条款,包括自动续签。尽管劳动合同订约双方是用人单位和劳动者,双方地位大多数是不平等的,但是劳动合同亦属于合同的一种,只要劳动合同约定不违反法律禁止性规定,对双方就均有约束力。用人单位在拟定劳动合同时可以约定自动续延条款,用以避免劳动合同期限届满未及时签订劳动合同而支付双倍工资的法律风险。

劳动合同中有自动续延合同期限条款是否有效

3,哪一类合同较为适宜使用自动顺延条款

不是,应当续签。“自动顺延”这种约定在劳动合同中属于无效条款。劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同;并没有这种似确定又似不确定终止期限的劳动合同。而且连续签到2次固定期限劳动合同,应当订立无固定期限劳动合同。如果自动顺延有效,将会侵犯劳动者要求订立无固定期限劳动合同的合法权利。
50、秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游再看看别人怎么说的。

哪一类合同较为适宜使用自动顺延条款

4,劳动合同约定期满后自动顺延是否就可以不用续签了

答:《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释一》规定:“劳动合同期满后,劳动者仍在原用人单位工作,原用人单位未表示异议的,视为双方同意以原条件继续履行劳动合同。一方提出终止劳动关系的,人民法院应当支持。”由此可见,如果当事人双方在原劳动合同期满后对继续执行原劳动合同约定的工资和福利待遇标准、劳动条件等没有提出异议,应当视为双方默认按照原劳动合同的约定的内容继续履行。由于“一方提出终止劳动关系的,人民法院应当支持。”,因此,双方默认继续履行原劳动合同约定的内容不应包括原合同所约定的期限。

5,劳动合同到期后自动顺延条款有效吗

无效。案例和解释详见链接的文章。网页链接
首先,法律并没有规定用人单位可以通过期满自动顺延的约定条款,免除签订劳动合同的法定义务。其次,如果劳动合同中公司与员工约定的“自动顺延”有效,那法律中“连续签订两次合同后应签订无固定期限合同的规定”就无意义了。此外,劳动合同中,约定自动顺延条款,涉嫌免除用人单位在原合同到期后续订劳动合同的责任、排除劳动者要求订立无固定期限劳动合同或变更劳动合同的权利。据《劳动合同法》第二十六条的规定,此类劳动合同无效或部分无效。《劳动合同法》第四十二条明确规定了劳动者有下列情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止:(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。以上的几种情形是法律明确规定的劳动合同“法定顺延”的情形,但是用人单位和劳动者在劳动合同中“约定到期自动顺延”,则并不属于《劳动合同法》规定的任意一种。根据《劳动合同法》第十二条规定,劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。其中,根据《劳动合同法》第十三条&第十四条规定,固定期限合同和无固定期限合同,分别是这样的:第十三条 固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。第十四条 无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。所以,“自动顺延”条款使得劳动合同的期限排除在劳动合同三种法定类型之外。根据劳动合同法定的原则, “约定顺延”的条款并没有法律效力。

6,劳动合同到期后 自动顺延条款是否有效

首先,法律并没有规定用人单位可以通过期满自动顺延的约定条款,免除签订劳动合同的法定义务。其次,如果劳动合同中公司与员工约定的“自动顺延”有效,那法律中“连续签订两次合同后应签订无固定期限合同的规定”就无意义了。此外,劳动合同中,约定自动顺延条款,涉嫌免除用人单位在原合同到期后续订劳动合同的责任、排除劳动者要求订立无固定期限劳动合同或变更劳动合同的权利。据《劳动合同法》第二十六条的规定,此类劳动合同无效或部分无效。《劳动合同法》第四十二条明确规定了劳动者有下列情形之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止:(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。以上的几种情形是法律明确规定的劳动合同“法定顺延”的情形,但是用人单位和劳动者在劳动合同中“约定到期自动顺延”,则并不属于《劳动合同法》规定的任意一种。根据《劳动合同法》第十二条规定,劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。其中,根据《劳动合同法》第十三条&第十四条规定,固定期限合同和无固定期限合同,分别是这样的:第十三条 固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。第十四条 无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。所以,“自动顺延”条款使得劳动合同的期限排除在劳动合同三种法定类型之外。根据劳动合同法定的原则, “约定顺延”的条款并没有法律效力。
有效,合同到期后继续在原单位工作,可以视为按以前合同继续履行。如果合同中约定自动顺延,可以按合同约定履行。

7,建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些

工期顺延情形工期延误是指工程的实际进度落后于计划进度的情形。造成工期延误的原因多样:发包人或承包人的原因或风险、第三方原因或自然风险。承包人可主张顺延工期的承包人自身原因外的原因如下:一、发包人原因具体原因包括迟延支付进度款、迟延提供施工条件、未按约提供甲供材料、迟延提供施工图纸、提供的图纸数据错误、等等。1、发包人迟延支付进度款,导致承包人无法继续施工的,承包人有权暂停施工。由此引起工期延误的,停工期间应从工期中予以扣除。2、发包人未按约提供施工条件,导致承包人无法施工的,从发包人提供这些施工必需条件之日起算工期。所谓未按约提供施工条件包括场地、施工场地内地下管线和地下设施等有关资料、施工图纸、地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点等施工必需的资料。① 土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平(通水、通电、通路、场地平整);② 施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续(如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等);③ 地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点;【---------】如何实现发包人原因导致窝工的工期索赔?一般地,发包人原因导致提供的工期索赔比较容易操作。实践中出现的常态是发包人原因导致窝工,即降低承包人的作业效率,从而相应地造成工期延误。因此,如何将发包人原因导致窝工所延误的工期予以量化实属难题。3、发包人未按约提供甲供材料,需进行调换而延误工期。所谓未按约提供甲供材料包括甲供材料迟延,质量、规格、品牌不符合合同约定,等等。【法律&合同依据】《合同法》第283条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。二、甲方风险1、不利地下条件2、发包人指定分包工程(独立承包人)引起的工期延误3、第三方原因(非承包人引起的政府行为、其他第三人的行为)4、自然风险5、设计变更引起工程量增加
我没有仔细注意。一般顺延工期,其实就是工期索赔,对于天气来说,都是指非常恶劣的天气,可以提出索赔,要求增加工期,不是遇到雨雪天气,就可以顺延,岂非是说,只要雨雪天气,可以不施工了。合同中,通常都是指日历天,包括节假日的。你说的可能是在施工计划中,指的是遇到雨雪天气,施工节点可能会往后延迟。
文章TAG:合同自动顺延条款合同自动顺延

最近更新

  • 不超过,篇幅不超过300字个字数不超过300字有什么区别不超过,篇幅不超过300字个字数不超过300字有什么区别

    篇幅不超过300字个字数不超过300字有什么区别2,不超过27岁是包括27岁还是不包括27岁3,文件最大不超过200M是什么意思4,请问坐飞机行李不能超过多少公斤5,新劳动合同每周工作不超过多少小时.....

    合伙联营 日期:2024-02-08

  • 口爆什么意思,嘿咻是什么意思口爆什么意思,嘿咻是什么意思

    嘿咻是什么意思2,羞射是什么意思3,口吹是什么意思4,口交是什么意思5,潮喷是什么意思6,口嗨是什么意思1,嘿咻是什么意思语助词,没什么意思,相当于劳动人民做事时喊的号子,有控制节奏的作用.2,.....

    合伙联营 日期:2024-02-08

  • 欧阳琴,欧阳琴的韩语怎么写欧阳琴,欧阳琴的韩语怎么写

    欧阳琴的韩语怎么写2,关于陆小凤之决战前后3,求代号十三钗里十三个金钗的所有名字4,代号十三钗的十三位主角是5,代号十三钗剧中女演员名单6,长相甜美上过央视春晚演过主旋律影视剧的女明星1.....

    合伙联营 日期:2024-02-08

  • 希腊签证中心官网,希腊签证中心网站用哪个浏览器能打开希腊签证中心官网,希腊签证中心网站用哪个浏览器能打开

    希腊签证中心网站用哪个浏览器能打开你好;你用QQ浏览器就可以打开的,QQ浏览器的安装包很小,占不了多大的内存,功能却很强大,它采用单核模式,有很小的安装包,和超强的稳定型。浏览网页的速度也.....

    合伙联营 日期:2024-02-08

  • 公车上书,简述公车上书公车上书,简述公车上书

    简述公车上书2,简述公车上书的历史意义但也不要太短3,及求公车上书之上书的内容原文4,公车上书怎么读5,哪里能看到公车上书原文6,历史上的公车上书中的公车是什么意思1,简述公车上书1985年,以.....

    合伙联营 日期:2024-02-08

  • 三违,在安全生产工作中通常所说的三违现象是指什么三违,在安全生产工作中通常所说的三违现象是指什么

    在安全生产工作中通常所说的三违现象是指什么2,什么是三违3,三违是什么4,三违指的有哪些5,三违是指什么6,三违是指什么7,什么是三违8,什么是三违1,在安全生产工作中通常所说的三违现象是指什么.....

    合伙联营 日期:2024-02-08

  • 重庆公积金贷款利率,重庆首套房公积金贷款利率是多少重庆公积金贷款利率,重庆首套房公积金贷款利率是多少

    重庆首套房公积金贷款利率是多少2,重庆住房公积金贷款利率一般是多少3,重庆市住房公积金贷款利息是多少钱4,重庆住房公积金房贷最新利率是多少1,重庆首套房公积金贷款利率是多少现行公积金.....

    合伙联营 日期:2024-02-08

  • 天津小客车调控,天津摇车牌号怎么报名天津小客车调控,天津摇车牌号怎么报名

    天津摇车牌号怎么报名2,天津市怎样申请汽车摇号3,天津小客车摇号怎么摇4,天津市汽车限购限行的具体措施是嘛5,天津小车摇号怎么摇6,小车怎么摇号1,天津摇车牌号怎么报名天津市小客车调控管理.....

    合伙联营 日期:2024-02-08