安装服务合同的范本，安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

来源：整理时间：2023-02-21 01:12:00 编辑：律生活手机版

1，安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

　　给你个范本看一下　　合同书　　xxxx公司（下称甲方）将xxxx工程承包给xxxx公司（下称乙方）施工，为了明确责任，签定合同如下：　　一、工程名称　　二、工程内容　　三、工程地点　　四、施工方式　　甲方出具图纸及施工要求，乙方按图纸做出预算。对于施工过程中的隐蔽工程，必须做好记录并填写工程量签证单。　　五、施工期限　　年月日至月日　　六、合同金额　　七、付款方式　　1、合同签定后个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的％即人民币元整款项作为预付款。　　2、施工完成总工作量的一半时，甲方再向乙方支付本合同总金额的％即人民币元整，作为进度款项。　　3、本合同全部工程完工并经甲方验收合格后一个月内，甲方向乙方付清合同余款（扣押工程总造价的5％作为质保金，保质期为一年）。　　八、双方的责任和义务　　1、甲方按合同规定向乙方拨付预付款及进度款。　　2、甲方向乙方出具图纸和施工要求。　　3、甲方向乙方提供施工所需的场地、水、电等条件，保证施工顺利进行。　　4、乙方向甲方提供营业执照及资质证明复印件。　　5、乙方按合同规定及图纸要求，保质保量按期完成工程施工，并做好施工记录。　　6、乙方负责施工期间的安全，施工过程发生的一切事故由乙方负责，包括工程施工过程中进入现场的非乙方人员的安全。　　7、乙方在施工过程中，不得损坏与本合同所指项目无关的甲方设施。　　九、违约责任　　1、该项目若一方或双方出现问题，双方应友好协商解决。若协商不成，可诉求法律仲裁机构裁决。　　2、本合同中一切未尽事宜，由甲乙双方另行协商处理或追加补充协议。　　十、其它　　本合同一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。　　甲方：公司乙方：公司　　代表：代表：　　年月日

安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

2，设备租赁安装服务合同范本

设备租赁安装服务合同范本1 承租方(以下简称甲方)：______________出租方(以下简称乙方) ：______________ 经甲乙双方协商一致，现签定本合同，合同内容如下：一、乙方服务内容和甲方服务要求：乙方负责向甲方租赁以下设备：____________、____________。1、合计金额：____________2、甲方于______ 年______月______日 ______：______点到乙方指定的地点取上述设备，乙方在调试完毕后，经甲方检查无误，移交甲方投入使用。3、设备的起租时间为一天。隔夜按两天计算，不足一天的按一天计算。4、设备租赁服务费由设备租赁单独组成，不包括其他服务。5、甲方租用设备时间为______年______月______日______：______点至______年______月______日______：______点整。6、在甲方使用设备的过程中，由于甲方保护设备不当造成划伤，损坏应由甲方负责赔偿，具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。7、甲方应以机器的市值向乙方交付押金(无)二、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。三、本合同一式两份，甲乙双方签字后各自保存一份。四、本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日设备租赁安装服务合同范本2 承租文(简称甲方)：________________出租方(简称乙方)：________________ 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，按照平等互利诚实信用的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经甲、乙双方协调一致，现就甲方向乙方租赁设备事宜达成协议，特签订本租赁合同。第一条：设备名称：数量、规格、型号、租用地点、进场时间。1、设备名称：规格、型号、数量，750搅拌机一台、1200配料机一台，6米螺旋输送机2根，60型混凝土输送泵一台及相应管道500米配置，30型宜工装载机一辆。2、人员配置：机械操作人员、拆接管工作人员(最低六名，人员配置量要及时跟上工作进度)。3、工程名称及地点：_____________________第二条：租赁设备，配备人员费用的结算保底方量及付款方式。1、设备租赁及拆接管工人劳务费按___元每立方给乙方结算(不含税率及水电费)。2、从1500立方的工程款90%支付。保底方量为每月1500立方。到工程总决算，如总方量超出平均每月1500方，则按实际工程量结算，该工程主体完工后1个月内甲方给乙方决算，并一次性付清工程款。第三条：设备的进场运输费由甲方承担。1、乙方设备的进场运输费由甲方承担。2、乙方设备的退场运输费和吊机费由乙方自行承担。第四条：甲方责任1、负责提供能满足整套设备运行的电源，固定配电箱(160千瓦)，接入搅拌台边，水管接入储水池旁边，提供工具间，设备搭围护棚。2、混凝土原材料一切符合搅拌及泵输送标准。3、提供混凝土溜槽，泵机安排人员扒料，后台安排人员加外加剂。4、提供随机人员食、宿场所。5、甲方工作人员不得擅自使用操作机械设备。6、提供砼标号配合比的数据报告。7、甲方指定负责人与乙方现场负责人安排工作。第五条：乙方责任1、随机人员指定负责人，一切听从甲方技术人员的指挥，按甲方进度要求准时开机，满足24小时运输。2、做好停班保养机械，在施工过程中出现机械故障应及时抢修，若重大故障不能修好的情况下在48小时内更换设备进场。3、严格按甲方提供的配合比，服从甲方监理的督促。4、每次开拌必须有负责人在场与甲方取得联系协调工作。5、在输送砼过程中若发生堵管，乙方应及时清通管道。6、负责砼管的安装，清洗，搬运，等工作。7、以上条件乙方必须无条件承担，如因乙方责任而影响了工程进度，一切损失由乙方自行承担。第六条：技术与质量保证1、试块检测由甲方负责。2、乙方必须严格按照甲方提供的配合比进行作业，不得自行更改配合比，否则一切损失由乙方承担。乙方泵输送水平距离最远不能低于250米，垂直高度不能低于60米。3、乙方砼泵送至每个工程的各个施工面产量日台班八小时不能低于200立方，日二十四小时不能低于500立方。第七条：安全事项乙方人员按甲方现场施工要求，遵守操作规范，进行文明施工，安全生产，遵守甲方指定的规章制度若因操作造成的一切安全事故，甲方概不负责。第八条：违约事宜甲方无故撤离乙方设备，甲方无条件补偿六万元给乙方。如乙方未经甲方同意擅自撤离人员和设备，乙方无条件裣六万元给甲方。第九条：本合同未尽事宜，双方另行协商解决，作另外补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条：本合同壹式肆份，双方各执两份，经双方代表签字后生效，结算付清全部工程款后此合同自行终止。甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁安装服务合同范本

3，建筑安装工程合同

安装工程合同于19＿＿年＿＿月＿＿日，联洋航运有限公司（简称甲方），与蓝天船用设备有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1．安装工程名称：12V－400ZC型主机。 2．工程地点：甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿港口。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在甲方港口建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括12V－ 400ZC主机试验运行。 5．安装工程总价格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。 6．安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。 7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。 8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。 9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。 10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。 11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。 12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。 13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。 14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。附件包括：（1）图样；（2）估价单。 15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。 16．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对1 2V－400ZC主机保养服务1年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人（Contractors）。承包人与欲求安装工程的业主（Promo ters）双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。工程承包有综合承包人（总承包）（General Contractor s）和专业承包人（Specialist Contractors）。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。

建筑安装工程合同

4，安装合同协议书

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是我为大家整理的安装合同协议书范本（精选5篇），欢迎大家分享。　　安装合同协议书1 　　甲方：　　乙方：　　为了搞好工地的安全生产，文明施工，保证工程质量，按时完成施工任务，甲方将车王镇中心街模板安装工程以单包清工的方式承包给乙方，为了明确双方合法权益和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑法》以及其它法律规定，遵循平等自愿公平的原则，经甲乙双方协商一致，特制定以下条款：　　1、承包范围：　　以包清工的方式发包给乙方，但是乙方所用的一切小型工具（包括：电锯、手动工具用的电缆线、手动锯、安全帽等各种木工用的工具均由乙方自备）。甲方只提供井字吊等大型机械。乙方安装模板所用的铁钉、铁丝均由乙方负责，甲方工程的所有模板安装工程（含柱、梁、板面模板安装，以及二次结构的构造柱、门窗、过梁、二层墙体的压顶梁等各种模板安装）。　　2、承包价格：　　以模板安装的实际展开面积（混凝土的实际接触面积）计算㎡/元，大写。　　3、付款方式：　　乙方每一栋楼的一个板面模板安装完工，且浇灌完混凝土后，清算工程量付款一次，其中安装模板付总工程量的 %，模板拆除后付总工程量的 %，余下的 %在二次结构模板安装完成后付清。　　4、甲方责任：　　甲方委托安全员、技术员协助乙方的作业施工，并确保工程的安全文明施工。　　5、乙方责任：　　乙方必须熟悉图纸，严格按照国家的模板安装规范要求精心施工。乙方安装的梁、柱、板面均要达到规范要求，平稳牢固，由于乙方安装模板不当，加固不牢所引起的胀模、塌模的各种返工损失及材料损失均由乙方自负。　　6、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行安全文明施工，由乙方的自身原因引起工地的停工，中途退出作业，甲方有权终止本合同，且乙方中途退出作业所完成的工程量，甲方只按总单价的50%付给乙方。　　7、乙方安装的梁、柱、板出现的混凝土胀模现象，必须按照甲方的要求及时处理，如不服从甲方安排，则甲方另叫他人处理，在处理过程中所产生的工资费用从乙方的工程款中双倍扣除。　　8、乙方进入现场施工的所有作业人员必须戴好安全帽，不得喝酒进入施工现场作业，如发现乙方的作业人员未戴安全帽作业，每人每次处100元罚金，此罚金从班组长工程款中扣除。　　9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签订之日起生效。　　甲方（签章）：乙方（签章）：　　身份证号码：身份证号码：　　联系电话：　　签订日期：　　联系电话：签订日期：　　安装合同协议书2 　　甲方：（以下简称甲方）　　乙方：（以下简称乙方）　　甲方现因生产需要，有氨水车间设备及附属平台、管线需安装，乙方要求承包该工程，现经甲乙双方协商一致，签订以下合同。　　一、施工地点：甲方厂区内。　　二、工程内容：　　1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工，图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。　　2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。　　3、设备安装后须由乙方进行试压，乙方需配合甲方进行车间试生产。　　4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉，甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。　　三、工程质量要求：按GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236—98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。　　四、工程期限：工程安装自 3月31日起至5月5日结束，5月6日至5月9日为调试期，调试结束全部清场，工期共计36天（包括停电、雨天等）。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。　　五、验收标准：设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。　　六、安全措施：乙方在施工过程中必须安全生产，文明施工，规范操作，备好劳动保护用品，严守甲方安全生产的各项规章制度，服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉；凡发生质量事故，浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。　　七、施工纪律：施工废料应按地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。　　八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书，如不订立安全生产责任书，不准施工。　　九、合同价格：工程完工后按甲方验收小组验收的工程量，按股份公司20xx版定额结算。监检费用另由甲方支付。　　十、付款方式：工程开工后预付30%，验收合格后凭安装发票再付50%，余款在三个月后一次付清。　　十一、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，甲乙双方签字（盖章）生效。　　甲方：乙方：　　代表：代表：　　年月日　　安装合同协议书3 　　合同编号：______________ 　　定作人：_______________（以下简称甲方）　　定作人法定代表（负责）人：____________ 　　签约人：______________________________ 　　定作人承办单位：______________________ 　　联络人：______________________________ 　　联系电话：____________________________ 　　定作人机构地址：______________________ 　　传真电话：____________________________ 　　承揽人：_______________（以下简称乙方）　　承揽人法定代表（负责）人：____________ 　　签约人：______________________________ 　　承揽人营业执照：______________________ 　　生产报刊亭许可证明：__________________ 　　承揽人机构地址：______________________ 　　联系人：______________________________ 　　联系电话：____________________________ 　　银行开户许可证：______________________ 　　开户行：______________________________ 　　帐户：________________________________ 　　根据（中华人民共和国合同法）以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：　　第一条标的　　乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____________万元。　　第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个／人民币万元）　　1、________________________________________ 　　2、________________________________________ 　　3、________________________________________ 　　注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。　　第三条加工、制作与安装、要求　　1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____平米。　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。　　第四条验收标准和方法　　①乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。　　②甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。　　第五条交货时间和地点及包装运输要求　　1、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。　　2、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。　　3、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。　　第六条报刊亭安装及验收与售后服务　　1、乙方对制作的.报刊亭进行安装；　　2、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____ ％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；　　3、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，_____年内免费进行保修，超过_____年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费；　　4、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。　　第七条结算方式、期限及安装费用　　1、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30％的预付款。　　2、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。　　3、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35％的价款，累积达到合同标的额的95％。　　4、剩余的合同标的额 5％（_____元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。　　第八条甲方违约责任　　1、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____ ‰的违约金；　　2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____ ‰的违约金。　　第九条乙方违约责任　　1、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金；　　2、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；　　3、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____ ‰的违约金。　　第十条纠纷的处理　　当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。　　1、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；　　2、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。　　第十一条附则　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。　　2、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。　　甲方：________________ 　　签约人：______________ 　　乙方：________________ 　　签约人：______________ 　　签约地点：____________ 　　签约日期：____________ 　　安装合同协议书4 　　甲方：　　乙方：　　双方本着诚信、平等、自愿的原则，甲方将象山兰园项目一期工　　程现场办公区三根旗杆的制作安装委托乙方施工，经双方充分友好协商一致，达成本协议，双方共同遵照执行。　　一、工程名称：　　二、工程地点：　　三、承包方式：包工包料　　四、承包范围及内容：　　三根不锈钢旗杆的制作安装，包括附件及辅材，包括但不限于旗杆的球头，滑轮、拉绳、变径连接件等。不含土建部份的基坑开挖、混凝土浇注、砖砌体及石材粘贴工程。　　五、工期：5月7号安装完成。　　六、工程计价及付款方式：　　1括所有人工费、材料费、机械费、管理费、税金等一切费用。　　2、工程完工经甲方验收合格且乙方提供符合甲方要求的发票和收据交与甲方后三日内，甲方付至合同价款的80%，剩余价款在保修期满两年后10个工作日内无利息付清。　　七、工程质量及质量保证：　　乙方必须严格按照施工图纸或甲方的要求施工，工程质量为合格。工程质量保证期为2年，在此期间出现的风荷载等质量事故（不包括人为因素）均由乙方承担维修、更换的责任。　　八、违约责任：　　1、若因乙方原因影响该工程不能如期完工，每延误一天，乙方承担延期费500元，累计计算。　　2、保修期间，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人处理，否则，甲方有权委托他人进行修复，所产生的费用甲方有权向乙方进行索赔。　　九、其它约定：　　乙方在施工过程中应确保安全文明施工，做到工完料净场地清。乙方在施工中所发生的伤、亡等事故均由乙方自行承担责任。　　十、本协议未尽事谊双方协商解决，当协商不能达成一致时，可向甲方所在地人民法院起诉。　　十一、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。　　后附施工图纸，施工图纸所显示的旗杆高度为台面以上的商度，　　台面以下的做法和高度根据现场实际情况施工。　　甲方（公章）：_______乙方（公章）：_______ 　　法定代表人或授权代表：__ 法定代表人或授权代表：___ 　　地址：地址：　　电话：电话：　　传真：开户行：帐号：　　签约时间：　　安装合同协议书5 　　发包方（甲方）：　　承包方（乙方）：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：　　一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。　　甲方：乙方：　　负责人：　　现场代表：　　乙方代表：　　年月日年月日

5，谁有暖气安装的合同范本

五大队小学暖气安装施工合同书甲方：（以下简称甲方）三岔口镇五大队小学乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：五大队小学暖气安装 2、工程地点：三岔口镇五大队小学3、工程承包方式：包工、包料（除暖气片外）二、工程装修内容五大队小学三栋校舍暖气的安装、调试。三、工程期限2009年7月15日―――2009年8月15日四、质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由东宁县教育局聘请质监部门进行验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。五、付款方式工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门（东宁县教育局）按审计结果支付全部工程款项。六、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：乙方单位名称：（盖公章）（盖公章）法人代表：法人代表：年月日

____________有限公司（以下称定作方）与___________公司（以下称为承揽方）经友好协商，特此订立以下条款：第1条定义“验收手册”是指由承揽方提供并由双方确认，供双方检验所修理设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。“现场验收”是指定作方按照验收手册对所修理的设备所作的最后验收。“技术规格”是指本协议附表A。第2条修理项目项目内容设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。承揽方在工作期间，应当接受定作方必要的监督检验。承揽方应于2002年9月____日之前准备且提交给定作方验收手册草案副本2份。由定作方在____日内审议和同意验收手册。本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。第3条修理费第4条支付定作方在收到承揽方的发票后，必须按下列期限付给承揽方款项：设备修复后试车，一个月后如验收合格，则定作方应一次付清人民币32万元。第5条交货与验收承揽方应在2002年11月25日前完成设备的修理和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，承揽方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由承揽方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。现场验收应在2002年11月26日起进行。第6条更改自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本协议的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。为修补瑕疵或改善设备，承揽方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。第7条保修承揽方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在半年之内出现故障，承揽方负责在收到定作方通知7日内进行调换或修理，由此发生的费用均由承揽方承担。如承揽方不履行上述保修义务，则应承担定作方由此而引起的一切损失。第8条其它本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本合同适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均撤销作废。定作方承揽方年月日

谁有暖气安装的合同范本？我知道最好的是“过敏性皮炎健桥网”累，敲这么多字，希望帮到您了

到新华书店找一找，《暖气安装施工规范》，按照施工图纸，符合施工规范。不违反当地有关暖气安装的管理规定就行啦。（没有单独暖气安装的合同。）。

6，工程安装合同

工程安装合同工程名称：　　委托单位：　　设计单位：　　设计编号：　　合同编号：　　____年____月______日订　　建筑安装工程设计合同　　订立合同双方：　　建设单位：__________________，以下简称甲方；　　设计单位：__________________，以下简称乙方。　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。　　一，工程名称，规模，投资额，建设地点　　甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________　　二，甲方的义务　　1，甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。　　2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。　　3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。　　4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。　　5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。　　三，乙方的义务　　1.乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。一九____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。　　大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。　　四，设计的修改和停止　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。　　五，设计费的数量和交付办法　　本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。　　六，奖励与违约责任　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__％奖励乙方。　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。　　七，其它　　_____________________________________________________________________________________________________________.　　本合同自一九____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。　　建设单位（甲方）：　　　　　　　　　　设计单位（乙方）：　　代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　代表人：　　联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　联系人：　　通讯处：　　　　　　　　　　　　　　　　　通讯处：　　电话或电报：　　　　　　　　　　　　　　　电话或电报：　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　____年____月____日订

7，制作安装合同书

写明合同标底时间验收标准结算方式双方权利义务争议解决方式等给你个样本参考一下吧郑州郑东会展有限公司展台展位设计制作项目合同书甲方：长春市富士特流体设备制造有限公司乙方：郑州郑东会展有限公司甲、乙双方，依据《中华人民共和国合同法》有关条款，就第三十六届全国制药机械博览会长春市富士特流体设备制造有限公司特装展位设计施工及展位服务事宜，经双方友好协商，协议如下，并严格执行：一、工程名称：第三十六届全国制药机械博览会长春市富士特流体设备制造有限公司特装展位设计制作及展位服务。二、工程地点：南昌国际展览中心三、乙方搭建工期：2008 年11 月 2 日—— 11月 5 日四、验收展位日期：2008 年11月 5 日闭馆前。五、验收标准：本合同附件效果图纸和验收标准。六、甲方使用展位日期：2008年 11月 6 日—— 11 月 9 日七、合同造价及付款 1、双方本着长期合作、互惠互利之原则，乙方向甲方提供优惠的价格：合同造价共计人民币壹万玖仟圆整（￥20000.00）。 2、付款方式：本协议金额的50%即人民币壹万圆整（￥10000.00元）于合同签定后5个工作日内支付（户名：陈东伟开户行：中国农业银行郑州市郑东支行账号：622848 0710359502816）。余款人民币壹万圆整（10000.00元）在布展结束经验收达到甲方要求，现场支付。八、甲乙双方义务和责任：（一）甲方义务和责任： 1、根据合同规定，按时付款。 2、甲方在2008年 11 月 5日闭馆前履行验收义务，在展会期间，甲方发现展台有任何异议，可要求乙方马上整改。 3、甲方有权处理本工程中甲方购买的物品。（二）乙方义务和责任： 1、乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工，施工过程中如需对图纸进行修改，应征得甲方书面确认，并确保工程质量，否则，由此给甲方造成的损失由乙方负责； 2、2008 年 11月 6 日－ 11月 9日展会期间乙方派相关工作人员负责甲方展台维护，以确保展会期间工作顺利进行； 3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与场馆内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。九、违约条款 1、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在2008 年 11 月 6 日－ 11月9日正常使用展位，乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。 2、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，每天按应付欠款的10%偿付给对方逾期付款违约金。 3、甲方如在乙方制作或布展中途对设计方案有较大变更，双方应就该签定书面变更协议，甲方应承担乙方由此增加的全部费用。十、本合同内容的修改或变更均应甲乙双方共同书面认可；由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行，对方有权终止合同，由此造成的损失，由违约方赔付。十一、双方均有就本合同对外保密的责任。十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至履行完毕之日自动作废，本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议，双方友好协商，协商不成双方均有权申请人民法院判决。十四、效果图纸、双方营业执照作等为本合同的附件，具有同等的法律效力。甲方（盖章）：长春市富士特流体设备制造有限公司乙方（盖章）：郑州郑东会展有限公司代表人（签字盖章）：代表人（签字盖章）： 2008 年10 月28 日 2008年10月28日

临沂精灵手绘墙画艺术工作室手绘墙合同书委托方（甲方）：承接方（乙方）：临沂精灵手绘工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行墙体绘画。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况总计：绘制面积____________ 平方米，工程总天数：________天第二条：工程价款工程价款由甲方按每平方米______元支付给乙方，合计金额（金额大写）________________ 元。第三条：质量要求 1. 绘制保证使用马利丙烯颜料，________________________ 图案，经双方在图上签字认可。 2 绘制中，甲方如有特殊绘制项目或特殊质量要求，双方确认增加的费用，应另签订补充合同。 3. 采购颜料、人工、施工质量全由乙方全权负责。第四条：材料供应 1. 乙方提供的材料如不符合质量要求，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。2. 在绘制墙体3年内，如颜料出现脱落或起裂现象，由乙方负责免费修补绘制。（备注：墙体由于自身质量或环境等问题引起的变色或脱落、起裂等情况乙方均不负责）第五条：付款方式 1. 合同一经签订，甲方即应付三分之一工程预付款进行材料购买及方案设计。2. 甲方确定设计方案签字后，开始墙体绘制，预付总费用的半数后，乙方将开始正式的绘制工作。3. 甲方将在全部绘制结束后，两天内对墙绘作品提出细节修改及精细度的提高，并支付齐剩余款项。第六条：工程验收 1. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在两天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方责任自负。（在甲方未入住情况下未到场验收而把物品搬入，视为验收合格。）2. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。第七条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应原价进行赔偿。第八条：合同的变更和终止 1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。 2 绘制施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第九条：合同生效 1. 本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。甲方：乙方：临沂精灵手绘电话：电话：签约地址：签约日期：年月日支持帮助同行！！希望采纳

8，机电安装合同范本

机电设备安装工程施工承包合同甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：×××电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：详见工程量报价清单。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在 × 年 × 月份进场施工，×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式：（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁：1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。十一、其他：1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1）设计图纸及招投标文件的技术要求。2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。3）设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。十三、合同份数：本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。甲方：乙方：法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：二OO九年八月二七日

建设工程施工合同范本和通用条款第一部分　协议书发包人（全称）：_________________________　承包人（全称）：____________________________________ 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：______________________　工程地点：___________________________　　工程内容：______________________________　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________ 　　资金来源：_______________　二、工程承包范围　　承包范围________________________　　三、合同工期：　　开工日期：_____________________________________________　竣工日期：________________________________________　合同工期总日历天数_________________天　　四、质量标准　　工程质量标准：____________________________________________五、合同价款　　金额（大写）：_____________________________元（人民币）　　　　　　　￥：_____________________________元　　六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括：　　１、本合同协议书　　２、中标通知书　　３、投标书及其附件　　４、本合同专用条款　　５、本合同通用条款　　６、标准、规范及有关技术文件　　７、图纸　　８、工程量清单　　９、工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　十、合同生效　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日　　合同订立地点： _________________________________________________________________ 　　本合同双方约定_________________________________________________________后生效。　　发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________ 　　住所：_______________________________住所：______________________________________ 　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________ 　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________ 　　电话：_______________________________电话：______________________________________ 　　传真：_______________________________传真：______________________________________ 　　开户银行：___________________________开户银行：__________________________________ 　　账号：_______________________________账号：______________________________________ 　　邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。 ............

9，水电安装工程合同书怎么写

水电安装工程施工合同发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。B、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：① 建设强制性条文；② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；⑧ 省、市相关部门的各种规章制度；⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）。3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）7、宿州市治安管理处罚条例。八、合同生效：1、本合同订立时间：年月日。2、订立地点： 3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。