安装协议合同模板大全免费下载，水电安装工程合同范本

本文目录一览

1，水电安装工程合同范本
2，安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些
3，免费安装合同
4，轻钢安装合同
5，谁有建安合同的范本啊
6，机电安装合同范本
7，想求安装工程安全承包合同范本

1，水电安装工程合同范本

水电安装工程施工合同 http://www.fanben321.cn/news/html/?746.html

清包合同 http://www.fanben321.cn/news/html/?713.html

水电安装工程合同范本

2，安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

　　给你个范本看一下　　合同书　　xxxx公司（下称甲方）将xxxx工程承包给xxxx公司（下称乙方）施工，为了明确责任，签定合同如下：　　一、工程名称　　二、工程内容　　三、工程地点　　四、施工方式　　甲方出具图纸及施工要求，乙方按图纸做出预算。对于施工过程中的隐蔽工程，必须做好记录并填写工程量签证单。　　五、施工期限　　年月日至月日　　六、合同金额　　七、付款方式　　1、合同签定后个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的％即人民币元整款项作为预付款。　　2、施工完成总工作量的一半时，甲方再向乙方支付本合同总金额的％即人民币元整，作为进度款项。　　3、本合同全部工程完工并经甲方验收合格后一个月内，甲方向乙方付清合同余款（扣押工程总造价的5％作为质保金，保质期为一年）。　　八、双方的责任和义务　　1、甲方按合同规定向乙方拨付预付款及进度款。　　2、甲方向乙方出具图纸和施工要求。　　3、甲方向乙方提供施工所需的场地、水、电等条件，保证施工顺利进行。　　4、乙方向甲方提供营业执照及资质证明复印件。　　5、乙方按合同规定及图纸要求，保质保量按期完成工程施工，并做好施工记录。　　6、乙方负责施工期间的安全，施工过程发生的一切事故由乙方负责，包括工程施工过程中进入现场的非乙方人员的安全。　　7、乙方在施工过程中，不得损坏与本合同所指项目无关的甲方设施。　　九、违约责任　　1、该项目若一方或双方出现问题，双方应友好协商解决。若协商不成，可诉求法律仲裁机构裁决。　　2、本合同中一切未尽事宜，由甲乙双方另行协商处理或追加补充协议。　　十、其它　　本合同一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。　　甲方：公司乙方：公司　　代表：代表：　　年月日

安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

3，免费安装合同

下面是一份安装施工合同，和你说的情况差不多的，你看看吧，照着来写。 **超市电路及照明安装施工合同甲方(建设方)：**有限责任公司乙方(施工方)：身份证号：甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在**镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。一、施工内容 1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。 2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。二、工程质量标准 1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。 4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。 5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有用电器，若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。 6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。 2、乙方只负责安装施工,按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为（大写）元，施工结束后一次结算。 3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。四、安全责任乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。五、其余事项 1、施工日期：2008年月日至2008年月日，每延长一天工期扣工程款的*%。 2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。 3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。甲方：**有限责任公司代表（签字）：乙方（签字）：签订日期：二〇〇八年月日

免费安装合同

4，轻钢安装合同

　　轻钢结构工程施工承包合同　　《轻钢结构工程合同范本》　　钢结构工程承包合同　　发包方（以下简称甲方）：　　承包方（以下简称乙方）：　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，同意订立本合同。　　第一条工程项目　　1、工程名称：　　2、工程地点：　　3、承包范围和形式：　　发包方（以下简称甲方）：　　4、工程建筑面积㎡，工程楼层层，工程总价款元，　　大写：　　5、工程立项批准文号：　　6、附注：　　第二条施工准备　　（一）、甲方：　　月日前使施工场地具备施工条件，包括：　　1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到体工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的想关资料；　　2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房；　　3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底；　　4、甲方派驻为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。　　（二）、乙方：　　1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。　　2、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。　　第三条工程工期　　1、根据双方协商，商定总工期天（日历天），自乙方收到甲方约定的金额定金以后天内进场开工。进场前天，甲方向乙方发出进场通知书，工期以进场通知书具明的进行时间正开始计算。即年月日以前竣工。　　2、遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。　　2、1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；　　2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；　　2、3计为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；　　2、4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风　　2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款；　　2、6人力不可抗拒的因素而延误工期；　　2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；　　2、8乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认

5，谁有建安合同的范本啊

建筑安装合同范本　　_________年_________月_________日，_________（简称甲方），与_________（简称乙方），签订安装主机的项目合同。　　1．安装工程名称：_________。　　2．工程地点：_________。　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。　　5．安装工程总价格：_________美元整。　　6．安装工程付款进度：　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；　　第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即_________美元整；　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40％，即_________美元整；　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10％，即_________美元整；　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10％，即_________美元整。　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________美元整。　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。　　10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。　　11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。　　12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。　　13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。　　14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。　　相关的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·建筑工程施工安全合同协议书 ·建筑安装施工合同 ·国际土木建筑工程合同 ·标准建筑工程施工合同范本15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。　　16．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一（1）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。　　本合同按双方所签日期生效。　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________　　签订地点：_________ 签订地点：_________

6，机电安装合同范本

机电设备安装工程施工承包合同甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：×××电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：详见工程量报价清单。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在 × 年 × 月份进场施工，×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式：（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁：1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。十一、其他：1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1）设计图纸及招投标文件的技术要求。2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。3）设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。十三、合同份数：本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。甲方：乙方：法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：二OO九年八月二七日

建设工程施工合同范本和通用条款第一部分　协议书发包人（全称）：_________________________　承包人（全称）：____________________________________ 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：______________________　工程地点：___________________________　　工程内容：______________________________　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________ 　　资金来源：_______________　二、工程承包范围　　承包范围________________________　　三、合同工期：　　开工日期：_____________________________________________　竣工日期：________________________________________　合同工期总日历天数_________________天　　四、质量标准　　工程质量标准：____________________________________________五、合同价款　　金额（大写）：_____________________________元（人民币）　　　　　　　￥：_____________________________元　　六、组成合同的文件　　组成本合同的文件包括：　　１、本合同协议书　　２、中标通知书　　３、投标书及其附件　　４、本合同专用条款　　５、本合同通用条款　　６、标准、规范及有关技术文件　　７、图纸　　８、工程量清单　　９、工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　十、合同生效　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日　　合同订立地点： _________________________________________________________________ 　　本合同双方约定_________________________________________________________后生效。　　发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________ 　　住所：_______________________________住所：______________________________________ 　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________ 　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________ 　　电话：_______________________________电话：______________________________________ 　　传真：_______________________________传真：______________________________________ 　　开户银行：___________________________开户银行：__________________________________ 　　账号：_______________________________账号：______________________________________ 　　邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。 ............

7，想求安装工程安全承包合同范本

发包方：____________________________________　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________　　法定代表人：____________ 职务：____________　　承包方：____________________________________　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________　　法定代表人：____________ 职务：____________　　双方根据中国有关法律规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，共同遵守。　　第一条承包形式为上交利润递增包干。　　第二条承包期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共____年。　　第三条上交利润数额　　1.承包方上交利润包干基数为________元。　　2.承包方按____递增____%比例上交利润。　　3.承包方上交利润时间按____计算，即____年____月交____元；____年____月交____元；____年____月交____元；____年____月交____元；____年____月交____元。　　第四条企业留利分配　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　｜项目｜生产发展基金% ｜福利基金% ｜奖励基金% ｜　　｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜　　｜企业留利｜｜｜｜　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　第五条国家指令性产品供应计划和生产计划　　第六条主要经济技术指标　　1.____年末固定资产原值____万元，承包期间固定资产增值总额为____万元，其中____年____万元；____年____万元；____年____万元；____年____万元；____年____万元。　　2.国家资产的维护________________________________________；设备完好率____%；固定资产净值率________%。　　3.新产品开发____项，主要新产品是____________________________ 。　　4.承包期间技术改造投资总额____元；____年为____元；____年为____元；____年为____元。　　5.产品质量要求________________________。　　6.主要物资能源消耗指标______________________________________。　　7.安全生产和双保指标_______________________________________。　　8.出口创汇指标_____________________________________________。　　9.产值指标_________________________________________________。　　10.上交利润________________________________________ 。　　第七条贷款归还，承包前的债权债务处理：_____________________ 。　　第八条双方权利和义务　　(一)发包方：　　1.应按承包合同规定，监督企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同；做好指导、协商、服务工作。　　2.承包方因经营管理不善，在____时间内完不成上交利润____%，或严重违法经营，或____的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。　　3.按合同规定兑现奖罚条款。　　4.____________________________________________ 。　　(二)承包方：　　1.承包方的经营者____是企业在承包期内的法定代表人，对企业的生产经营管理活动负有全面责任，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。　　2.在国家法律、政策、计划允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。　　3.承包方必须遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的分配关系。　　4.承包方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：　　(1)____________________________________________。　　(2)____________________________________________。　　(3)____________________________________________。　　5.承包方完不成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行处罚：　　(1)____________________________________________。　　(2)____________________________________________。　　(3)____________________________________________。　　6.________________________________________________________。　　第九条违约责任　　1.发包方违约或非法干预，给承包方造成经济损失，相应调整当年上交利润或延长承包期限。　　2.承包方完不成上交利润指标，除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外，不足部分以企业资金补足。　　3.____________________________________________。　　第十条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按( )项处理：　　(1)由____ 仲裁委员会仲裁。(2)向____ 人民法院起诉。　　第十一条双方约定的其他事项　　本合同自____起生效。合同正本一式两份，发包方、承包方各执一份，副本一式____份，分送____，____，____。　　发包方：____________________________　　法定代表人：____________　　____年____月____日　　承包方：____________________________　　法定代表人：____________　　____年____月____日

甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合安全施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；（4）甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元）。五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币××元整（￥元）； 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整（￥元）。六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。（3）提供有利施工的现场条件。（4）审核工程计划进度表。（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务（1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。（3）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。（4）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。（5）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、服务条款无。十、违约责任 1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。 4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除 1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。 2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。 3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。 4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。 5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：×× 十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。本页无正文甲方：地址：邮编：联系电话：开户银行：帐号：