装修延期赔偿标准2022，房子装修逾期未完工该怎么赔偿

本文目录一览

1，房子装修逾期未完工该怎么赔偿
2，合同规定装修延期按工程项目价款2作为违约金我装修款5万余元
3，装修补偿标准
4，装修合同约定延期赔偿装修总额的千分之二现延期30天赔偿金多少
5，装修合同延期责任是如何规定的
6，房屋装修补偿标准
7，装修违约时间如何计算如何赔偿

1，房子装修逾期未完工该怎么赔偿

您好！装修超期的赔偿约定应以双方签订的装修合同的条款规定为准，国家目前并无相关标准和规定可以参照执行。

房子装修逾期未完工该怎么赔偿

2，合同规定装修延期按工程项目价款2作为违约金我装修款5万余元

当然算违约，但是如果装修公司能够提出合理的理由（比如说委托方原因影响施工进度），就会产生争议，所以一般这种情况采取协商办法解决。

可以的只要你们签订了承包合同就有法律效果~ 在法律上是承认的~ 至于比例不清楚~假如承包金额较大你们可以索赔很多钱~

合同规定装修延期按工程项目价款2作为违约金我装修款5万余元

3，装修补偿标准

1.房屋装修赔偿标准，其实就是一般性装修标准，其中就包括了收购的总房价1.3倍和装修的总房价16%赔偿当中，不再对房屋装修的差异性另行评估； 2.如单独装修评估价高于普通装修标准，加上评估价的13%进行差异赔偿，并另给差价赔偿； 3、如单独装修评估价低于普通装修，加上评估价13%差异性装修赔偿，退回多付的赔偿额。

装修补偿标准

4，装修合同约定延期赔偿装修总额的千分之二现延期30天赔偿金多少

一天千分之二

目前对于违反竞业协议的违约金并没有统一规定，某些地方可能制定有一些地方规定，你可以咨询一下地方劳动仲裁部门。一般竞业违约金的数额都要参考给原公司造成损失的数额做为一个标准，不少地方也以这一标准做为上限，这些都需要原公司举证。所以这500万赔偿是否能得到支持，不能简单判断的，要参考实际损失，某些情况下确实有达到的可能。但如果说一违反协议就要支付500万，这也是不可能的。

赔偿装修合同金额的千分之二，合同金额×30天×千分之二等于赔偿金！现在还牵扯一个延期原因问题，首先要搞清楚是谁造成的延期

按照通常理解“延期赔偿装修总额的千分之二”，延期30天，也是赔偿装修总额的千分之二

5，装修合同延期责任是如何规定的

首先是划定责任。1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题：1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期：以施工方递上（递至业主）竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。另外：质保金问题1.工程质保金可有或可无，保证金收取比例等问题以合同约定的为准。

按照合同约定的责任承担，没有约定的，负有更换，重做或者赔偿责任

6，房屋装修补偿标准

1、住宅装修赔偿标准统一为一般性装修标准，已包含在选择收购的总房价1.3倍赔偿和选择修缮的总房价16%赔偿中，不再对住宅装修的差异性另行评估。e79fa5e98193e78988e69d83313333656436622、若单独装修评估价超过一般装修标准加上评估价13%差异性装修赔偿，则另给予差价赔偿；3、若单独装修评估价低于一般装修加上评估价13%差异性装修赔偿，则退回多付的赔偿额。【如何评估】1、各地在制定评估细则时，在确定房屋成新时以及进行市场法选取成交案例进行修正计算时均应将装修因素对成交价格的影响剔除。2、国务院拆迁管理条例中的房地产市场评估价格不包含装修因素，并不是指房屋建筑中的装饰部分工程。作为交付使用的建筑物必须达到装饰的验收标准方可交付。3、房屋最基本的粉刷、油漆、涂料等均应含在市场评估价中，只有住宅的二次装修、商业用房的装修改造等需要单独评估。【价格时点】1、由于建筑装饰材料价格变化较快，应注意采用两个时点，即装修作业当时与拆迁时点。2、分别采用时点下人工材料机械价格计算其工程造价。这是因为作为被拆迁人不是主动的到市场上将其房屋卖出而是被动无奈的。3、如果物价下跌，被拆迁人已投入了资金，没有产生他所应当产生的利益就被动终止了。此时应按照装修当时造价扣除折旧予以补偿。如果物价上涨，被拆迁人应获得由于物价上涨而带来的投资增值，此时应按现时价值作为补偿。【价格构成】在计算装修造价时，除了按照工程预算定额或单项单价计算施工造价外，还应计算工程的间接费用如：设计费、管理费、监理费、审批费用、税金等。对于大型商场，还发生招标费用、建设单位管理费、审计费、消防审查费、竣工验收费用等。上述费用通常在总价的百分之十到十五。

农村的房子拆迁有三种补偿方式，1. 有条件的，优先采取宅基地迁建安置，另补偿房屋重建成本价；2. 纯货币补偿，就是房屋重建成本价+宅基地地价；3.房屋置换，相同地段按面积最低1：1

1，需百要找有司法鉴定资质的第三方鉴定公司进行鉴定。 2，鉴定机构应当出具《质量鉴定报告》度作为法律证据文书，承担法律责任。 3，鉴定费用与其他庭审费用应当由败诉专方最终支付。广州装付宝鉴定机构出具的装修质量鉴定报告在广东省、浙江省、江苏省、海南省得属到各级法院认可。

房屋装修补2113偿标准：住宅装修赔偿标准统一为一般性装修标准，已包含在选择收购的总房5261价1.3倍赔偿和选择修缮的总房价16%赔偿中，不再对4102住宅装修的差异性另行评估。若单独装修评估价1653超过一般装修标准加上评估价13%差异性装修内赔偿，则另给予差价赔偿；若单独装修评估价低于一般装修加上评估价13%差异性装修赔偿，则退回多付的赔偿额。容

市房管局、物价局:你两局《关于要求批准〈浙江省城市房屋拆迁价格评估暂行办法〉有关配套标准的请示》(杭房局〔2002〕250号)收悉。经研究,现批复如下:一、房屋的重置价格标准按照附件1执行。二、房屋具体区位差价系数由房地产估价师在±10%幅度内根据实际勘察测定。三、房屋成新标准按照附件2执行。四、房屋的层次差价率和朝向差价率按照附件3、4执行。五、其他因素差价率由房地产估价师在±10%幅度内根据实际勘察测定。六、附属物补偿价格标准按照附件5执行。七、装修的补偿金额由房地产估价师根据装修市场行情结合成新评估确定;装修市场行情由价格协会会同装修行业协会定期发布。附件:1. 余杭区房屋重置价格标准 2. 余杭区房屋重置价格总表 3. 余杭区房屋分项重置价格总表 4. 装修附属物项目补偿价格标准 5. 房屋成新率标准 6. 层次差价率标准 7. 朝向差价率标准 ……

7，装修违约时间如何计算如何赔偿

可以根据双方签订合同的竣工日期为准。按签订合同里赔偿条文赔偿。根据《住宅室内装饰装修管理办法》：第二十四条装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；（三）装饰装修工程的开工、竣工时间；（四）装饰装修工程保修的内容、期限；（五）装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间；（六）合同变更和解除的条件；（七）违约责任及解决纠纷的途径；（八）合同的生效时间；（九）双方认为需要明确的其他条款。扩展资料：根据《中华人民共和国合同法》：第二百七十九条竣工验收建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第二百八十条勘察、设计人质量责任勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第二百八十一条施工人的质量责任因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第二百八十二条质量保证责任因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。第二百八十三条发包人违约责任发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条发包人原因致工程停建、缓建的责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第二百八十五条发包人的原因致勘察、设计、返工、停工或修改设计的责任因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。参考资料来源：百度百科-住宅室内装饰装修管理办法

一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿，如若并未明确提及可参照：《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定：装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；（三）装饰装修工程的开工、竣工时间；（四）装饰装修工程保修的内容、期限；（五）装饰装修工程价格、计价和支付方式、时间；（六）合同变更和解除的条件；（七）违约责任及解决纠纷的途径；（八）合同的生效时间；（九）双方认为需要明确的其他条款。还要考虑：l、明确双方当事人的名称、装修公司的法定住所地和现办公地点、联系电话、营业执照和资质号码；2、明确装修施工的内容和装修公司的承包方式；3、明确材料费和人工费及其支付方式、支付时间；4、明确施工期限和施工时间，可顺延及不可顺延工期的具体情况；5、明确装修公司应提供的材料及设备的品牌、规格、型号、数量；6、明确工程质量标准、竣工验收的方式；7、双方违约责任应细化，定金和违约金不得重复约定；8、明确纠纷的解决方式、合同生效的时间及其他事项。参考法条：《住宅室内装饰装修管理办法》《合同法》一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿，如若并未明确提及可参照：　　《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定：装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；（三）装饰装修工程的开工、竣工时间；（四）装饰装修工程保修的内容、期限；（五）装饰装修工程价格、计价和支付方式、时间；（六）合同变更和解除的条件；（七）违约责任及解决纠纷的途径；（八）合同的生效时间；（九）双方认为需要明确的其他条款。　　还要考虑：l、明确双方当事人的名称、装修公司的法定住所地和现办公地点、联系电话、营业执照和资质号码； 2、明确装修施工的内容和装修公司的承包方式； 3、明确材料费和人工费及其支付方式、支付时间； 4、明确施工期限和施工时间，可顺延及不可顺延工期的具体情况； 5、明确装修公司应提供的材料及设备的品牌、规格、型号、数量； 6、明确工程质量标准、竣工验收的方式； 7、双方违约责任应细化，定金和违约金不得重复约定； 8、明确纠纷的解决方式、合同生效的时间及其他事项。

每天补偿工程总款的千分之二

一般合同上就有完工日期,不能跟他口头语说的要多长时间能完,如果他没有按合同上的时间来完工,可以拿合同要违约金,这都没有具体的说法,主要是拿合同说话,合同是装修公司和客户之间的约束条件,