钢结构合同范本通用版，钢结构承包协议范本

本文目录一览

1，钢结构承包协议范本
2，钢结构建筑承包合同怎么写
3，彩钢房合同怎么写
4，求拟一份住房加电梯的钢构合同书
5，钢结构厂房合同范本
6，建设工施工合同通用范本有钢结构版的吗
7，钢构工程施工合同

1，钢结构承包协议范本

钢结构工程承包协议编号：01 发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下：第一条：工程内容和承包范围1、工程内容：2、承包范围：第二条：合同价款及承包方式1、合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。2、承包方式：按工程内容采取包工包料方式。第三条：工期要求本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。第四条：工程款支付及结算工程造价元；车棚钢结构元；地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元，其中钢结构元，泥工元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。第五条：工程质量 1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。 2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。 3、乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。第六条：安全生产、文明施工乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。第七条：甲、乙双方义务1、甲方责任：（1）负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。（2）按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。2、乙方责任：（1）乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。（2）乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违反，工程师有权提出停工或责任乙方返工。工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。（3）乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。第八条：工程验收1、乙方认为工程具备竣工验收条件，通知甲方验收。2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁，甲方提出整改意见，整改完毕后再组织验收。第九条：保修期和最后结算本工程以诚信为本，在保修期内（竣工验收之日起计算）乙方认真履行责任。做到服务周到，随叫随到，保证保修的质量，若乙方不予以配合，甲方有权请他人代为整修，所产生的费用由乙方负责。第十条：附则1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧，双方签订补充协议。2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。甲方签字：乙方签字： 2010年月日

钢结构承包协议范本

2，钢结构建筑承包合同怎么写

钢结构承包合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：一、工程内容：钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表). 二、工期：经甲乙双方协商，本工程从年月日始至年月日结束。总工期为天，其中制作工期为天，安装工期为天，如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。三、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。四、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证，材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料，乙方在甲方提供防锈漆的情况下，免费为甲方喷底漆。五、付款方式: 1、工程总价为万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，计人民币万元，钢结构进场后再付，计人民币万元，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合计万元（合同总价3%的质保金除外）。 2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。六、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。七、开工及延期开工：（1）乙方应按合同约定的工期开工。（2）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。 3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。 4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。甲方：（签章）乙方：（签章）代理人：（签章）代理人：（签章）电话:电话:

钢结构建筑承包合同怎么写

3，彩钢房合同怎么写

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:诓菜市场韭彩钢房合同书范本　　篇一：彩钢房合同书　　彩钢房合同书　　甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，签订本合同，以资共同遵守。　　第一条工程概况　　一、工程规模：二、工程内容：按图纸制作安装彩钢房，屋面彩钢板为YX100-970型，上板厚度为蓝色，下板厚度为mm，墙面彩钢板YX100-950型，外板厚度为白色mm，内板厚度为白色mm。　　第二条工程造价　　合计工程总造价为元，（超出面积和变更另行计算）。　　第三条技术要求　　1、按甲方提供的图纸生产加工。　　2、工程材料均应为达到国家行业标准的合格品。　　3、施工按设计说明及图纸施工（材质及施工项目详见报价单）。　　第四条质量要求　　1、工程质量标准：合格　　2、一方必须严格按照通过甲方审核的施工图纸规定进行施　　工并接受甲方代表监督。　　3、工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，保修时间自　　通过竣工验收之日起算起，为期一年。　　第五条付款方式　　1、合同签订生效后甲方向乙方预付人民币为生产定金。　　2、方管进入现场后，甲方支付乙方总工程款元，　　彩钢板进入现场后，甲方再支付给乙方总工程款的

工程协议书甲方：乙方：经双方协商答成以下协议，有关事项如下：一. 甲方将欣欣电子新厂院内的彩钢屋顶工程承包给乙方。二. 工程地点：院内。三.承包方式：包工包料。四.工期：自开工之日起，十日内完工。（不抗拒的情况除外，如下雨，刮大风等天气可以延期）五.工程要求：梁采用300h型钢，檩条采用160c型钢，彩钢复合板采用上0.5mm下0.3mm彩钢板，100mm厚泡沫夹层的蓝色复合板。六.付款价款：单价为xxx总面积为xxxxx总价款为 xxxxxxx 七．付款方式：首付xxxx再付xxxx，其余完工验收后一次性付清。八．甲方负责乙方工程中用的水电和吊车。乙方在施工期间发生的人身伤亡和其它意外情况有乙方负责。此合同一式两份，双方同意后签字生效. 甲方：乙方：年月日

单位工程报价表项目名称：彩钢保温板概算序号项目单位数量单价合计 1 钢结构（吊装、制作） T 2.00 7200.00 14400.00 2 屋面板及安装.配件㎡ 70.00 160.00 11200.00 3 砌墙㎡ 28.50 225.00 6412.50 4 磨砂玻璃㎡ 60.00 160.00 9600.00 5 钢化夹胶玻璃㎡ 40.00 240.00 9600.00 6 玻璃（安装、配件、辅料）㎡ 100.00 82.00 8200.00 7 基础（C20砼） m3 8.00 400.00 3200.00 8 基础挖坑 m3 16.00 120.00 1920.00 9 拆除及垃圾外运 m3 27.00 120.00 3240.00 10 直接费 64532.50 11 临时设施设费 0.020 1290.65 12 税金 0.045 2903.96 13 利润 0.030 1974.69 14 合计 70701.81 说明：1.本报价不含工程水电费,由业主免费提供。

彩钢房合同怎么写

4，求拟一份住房加电梯的钢构合同书

钢结构安装合同书工程名称及地点：XX小区安装合同安装编号：GB：发包单位（简称甲方）：承包单位（简称乙方）：本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。第一条：承包方式及内容（一）、承包方式：包工包料（二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。第二条：工程总造价：工程总造价.00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。第三条：工期：工期初定为30天，从到骏工。第四条：付款方式与结算方式：（一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（.00 元）（二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%作为到货款；即人民币：元整（.00 元）（三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（.00 元）（四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整(.00 元)（五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整(5000.00 元)第五条、工程技术条件：（详见图纸）。第六条、工程质量（一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。（二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。（三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。（四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。第七条、验收和资料：（一）验收（1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。（2）验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。（二）资料（1）验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式两份,甲乙双方各持一份。（2）本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效，如有发生争执当以有效文件为依据。第十一条、双方责任：（一）甲方责任（1）按合同规定，及时支付工程款和进行结算.（2）及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。（3）组织钢结构安装用工作面的验收，工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面（主要指基础平面等）不属于乙方承包内容，甲方必须提供合格工作面，不得推卸责任。（4）协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。（5）组织有关单位检查和处理四边建筑物情况，做好防护和善后工作，因此发生一切费用由甲方负责。（6）协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调，提供本工程水电接驳以及生产临时场地，提供安装人员住宿。（二）乙方责任（1）严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。（2）接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。（3）严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。（4）负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。（5）指派专门工地代表或负责人，以便联系工作。（6）工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。（7）乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求，而出现的问题进行及时免费保修。第九条、其它（1）本工程为专业较强的工程，乙方不得转包给第三者。（2）本工程以总价包干，竣工后按合同不变总价结算。（3）甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款，工程竣工曰期可相应顺延。（4）由于不可抗拒因素影响工期，可根据甲方工地代表签证后顺延。第十条：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由广州仲裁委员会裁决。第十三条：本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章后生效，至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章（或公章）方可生效，否则视为无效条款。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：电话：电话：地址：地址：签订日期：年月日签订日期：年月日

那要看你是什么性质的，自己私人的，可以自己起草个合同，也可以让制作单位提供一个合同文本，另外建委还有合同模板的，不过要钱买的一个雨鹏而已吗，双方起草个协议就可以了把主要的条款写上就好了

5，钢结构厂房合同范本

请及时予以采纳，谢谢！钢结构厂房施工合同发包方：__________________________承包方：__________________________签订时间：__________________________ 签订地点：__________________________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：__________________________ 二、工程地点：__________________________ 三、承包范围和内容：（详见工程附件图）；工程建筑面积__________（平方米）；其它：__________ 四、工程造价：___________（万元），其中土建：__________（万元），安装：__________（万元）。第二条施工准备一、发包方：１．月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。２．月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。３．本合同签订后______天内提交建筑许可证。二、承包方：１．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；２．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：１．按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；２．凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；３．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；４．在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；５．非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；６．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；７．人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：１．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；２．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；３．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；４．承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；５．承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；６．工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________ 第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价_____％备料款，计人民币__________万元。_ 二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％；2. 承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％；3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％。三、工程价款支付达到合同总价款的９５％时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：________________________________________ 第七条施工与设计变更一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条工程验收一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。二、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：___________ 承包方（盖章）：___________法定代表人（签章）：___________ 法定代表人（签章）：___________委托代理人（签章）：___________ 委托代理人（签章）：___________ 年月日

河北宝丰轻钢彩板有限责任公司长年承揽大中型钢结构工程生产安装，有多种版本的钢结构厂房合同范本，索取电话：0317-8221784曹经理

6，建设工施工合同通用范本有钢结构版的吗

没有

建筑类施工合同钢结构版本的应该没有，一般仍采用常规的土建工程合同，如果说有特别要求采用技术协议和施工图纸中的有关要求执行。

请及时予以采纳，谢谢！钢结构厂房施工合同发包方：__________________________ 承包方：__________________________ 签订时间：__________________________ 签订地点：__________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条　工程项目一、工程名称：__________________________ 　　二、工程地点：__________________________ 　　三、承包范围和内容：（详见工程附件图）；工程建筑面积__________（平方米）；其它：__________ 　　四、工程造价：___________（万元），其中土建：__________（万元），安装：__________（万元）。　　第二条　施工准备　　一、发包方：　　１．　　月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。　　２．　　月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。　　３．本合同签订后______天内提交建筑许可证。　二、承包方：１．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；２．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；第三条　工程期限　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。　　二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。　　三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：　　１．按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；　　２．凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；　　３．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；４．在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；５．非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；　　６．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；　　７．人力不可抗拒的因素而延误工期。　　第四条　工程质量　　一、本工程质量经双方研究要求达到：　　　　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：　　１．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；　　２．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；　　３．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；　　４．承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；　　５．承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；　　６．工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。　　第五条　建筑材料、设备的供应、验收和差价处理　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；　　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。　　四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________ 　　第六条　工程价款的支付与结算　　工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。　　一、本合同签订后＿＿日内，发包方支付不少于合同总价_____％备料款，计人民币__________万元。_　　二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％；2. 承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％；3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______％。三、工程价款支付达到合同总价款的９５％时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。　　六、本合同造价结算方式：________________________________________ 　　　　第七条　施工与设计变更　　一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。　　三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。　　四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。　　第八条　工程验收　　一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。　　二、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。　　第九条　违约责任　　承包方的责任：　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。　　发包方的责任：　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。　　四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。　　第十条　纠纷解决办法　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（　　）项方式解决：　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；　　二、向人民法院起诉。　　第十一条　附　则　　一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。　　三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：___________　承包方（盖章）：___________ 法定代表人（签章）：___________　法定代表人（签章）：___________ 委托代理人（签章）：___________　　委托代理人（签章）：___________ 年月日

7，钢构工程施工合同

哈哈网上有下载的

钢构工程施工合同范本：发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称甲方）合同签订地点：合同签订时间：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：（结构）（建筑面积）（高度、层数）4、工程立项批准文号：5、资金来源：6、工程总体设计规格及要求：（1）甲方提供图纸的，按图纸要求。（）（2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表I。（）二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总：工作日，其中安装工期个工作日。四、质量标准本工程质量标准：五、合同价格金额（人民币，以下同）：（大写）（小写）其中，制作费（大写）（小写）安装费（大写）（小写）六、付款约定 1、本合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的 %，计人民币元，做为定金。2、工程进度款的支付： 3、其他约定：4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。七、双方工地代表责任和权利（一）甲方工地代表1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。4、乙方对甲方代表（或监理）发出的指令、通知等有异议时，应在 48 小时内向甲方（或监理）书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方（或监理）应在接到异议后48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。5、特殊情况时，甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令，并应在48 小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可于24 小时内提出异议，甲方代表（或监理）应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知乙方。6、甲方更换驻工地代表，应提前7 天书面通知乙方。7、甲方代表（工程师）的权力自合同生效时产生，至合同终止时终止。8、甲方派驻工地的甲方代表（工程师）为名，姓名为：以上人员具有相同地位和权力。（二）乙方工地代表1、乙方派驻工地代表称为项目经理（或施工员）。项目经理是乙方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识，其权力限于现场安装施工的指挥和协调，无缔约权。 2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方代表即发生法律约束力，但与本合同相悖的签单无效，除非经乙方追认。3、项目经理代表乙方发往甲方的各种书面函件，经甲方代表在回执上签名后即对双方发生法律效力。4、乙方更换项目经理，须提前7 天书面通知甲方。5、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。6、乙方派驻工地的项目经理姓名：（三）工程监理 1、监理工程师代表甲方对乙方施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等进行检查、监督。2、监理工程师的权力与甲方代表相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与甲方代表相同，除非甲方有特别限制，同时应书面通知乙方。八、设计与施工（一）设计1、正式、完整的设计施工图纸、说明和有关技术资料，是工程的有效依据。2 、甲方委托乙方对本工程进行图纸设计。甲方应在本合同签订日向乙方提供与本工程相关的设计依据、地质资料、水准坐标控制点、工程范围内空中高低压力网线和地下管线等资料，并保证资料数据真实准确。3、图纸设计费用，经甲乙双方协商。4、乙方在甲方提供上述资料后日内，按现行国家钢结构建筑相关规范完成图纸设计；并将正式完整的图纸（套）提供给甲方。5、甲方接到图纸后 7 天内，应组织设计交底和图纸会审并作出会议纪要，作为施工的补充依据；甲乙双方均不得擅自修改图纸等技术文件。若甲方在接到图纸 7 天后，既没有组织图纸会审，也没有提出任何疑议，视同甲方认可；乙方可按图纸组织制造、施工。（二）施工1、施工准备（1）甲方应在本合同签订后日内办妥本工程开工所需的合法手续，如建筑施工许可证等。如因无建筑施工许可证等手续而引发的相关责任由甲方承担，包括行政处罚及勒令停工损失等。（2 ）甲方负责组织督促土建方在乙方进场前，做好符合本工程钢结构安装要求的混凝土基础、混凝土地坪并埋设好预埋螺栓；如无法先做混凝土地坪的必须做好石渣地坪，至少要保证乙方的安装机械能正常施工。（3）甲方负责确保本工程施工区域“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），道路必须满足可承载汽吊车辆的通行，地坪平整压实，有足够的钢结构堆放场地，施工区域地面和空中无障碍物。（4 ）甲方在乙方进场时，负责签发“工地晴雨表”给乙方，由乙方负责对工地气候变化情况进行记载。（5）乙方按图纸组织原、辅材料进行加工制作。（6）乙方在进场前负责对安装场地进行勘察；对不具备条件的向甲方提出整改意见，对具备条件的则予以确认。（7）乙方负责编制施工组织设计和工程进度计划，并在进场时报给甲方驻工地工程师及监理工程师。（8）乙方负责组织项目管理人员、施工工作人员并落实好相关机械及运输设备。2、开工及延期开工（1）乙方应按合同约定的工期开工。乙方不能按时开工，应不迟于合同约定的开工日期前七天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复乙方；若在 48 小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。（2 ）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前七天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。 3、进度计划（1）乙方在进场前，应将施工组织设计和工程进度计划提交甲方驻工地工程师（甲方代表）和监理工程师，甲方代表应在三天内予确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。（2 ）乙方必须按甲方代表确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。因甲方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方有权就改进措施提出追加合同价款。 4、暂停施工甲方代表或监理工程师若发现乙方的施工行为违反技术要求和国家有关建筑规范，认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出书面处理意见。乙方应按甲方代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方代表应在 24 小时内给予答复。甲方代表未在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24 小时内未予答复，乙方可自行复工。甲方原因造成停工的，甲方应承担由此给乙方造成的损失，并相应顺延工期；乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。5、工期延误（1）因以下原因造成工期延误，经甲方代表或监理工程师确认，工期相应顺延；a、甲方未按约定的条款提供开工条件；如未按期提供图纸、组织图纸会审、办理施工手续、场地不具备钢结构安装条件等。b、甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。c、甲方代表或监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。d、设计变更和工程量增加。e、一周内非乙方原因停水或停电造成停工累计超过8 小时，按第8小时顺延一天计。f、遇不可抗因素（如地震、雨、雪、台风等）和国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。 g、合同中约定或甲方代表和监理工程师同意工期顺延的其他情况。（2）乙方在上述情况发生后 7 天内，就延误的工期及原因以书面形式向甲方代表和监理工程师提出报告。甲方代表和监理工程师在收到报告后 7 天内应予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。 6、工程竣工及验收（1）工程竣工a、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。b、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。d、施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后，签订提前竣工协议，作为合同文本组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。（2 ）竣工验收 a、当工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提拱完整竣工资料及竣工验收报告。 b、甲方应在收到竣工验收报告后7日内组织有关单位验收，并在验收后7 日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。e、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后 7 日内不组织验收，或验收后7 日内没有提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。d、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。e、甲方收到乙方竣工验收报告后 7 日内不组织验收，从第8 天起承担工程保管及一切意外责任。f、因特殊原因，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任、甩项造成的损失和工程价款的支付方法。g、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，视同甲方对工程竣工验收已认可，并承担由此发生的质量问题和其他问题。 7、工程质量1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。3、乙方在施工中应自觉接受甲方代表或监理工程师的质量监督，随时接受甲方代表或监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的，应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。4、甲方代表或监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承担；检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。5、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。6、自工程之日起，乙方对工程承担保修责任，保修期为月。8、材料供应与检测（一）材料采购1、乙方应按合同、设计要求及有关标准采购材料和配套件，并应附有产品合格证。属乙方制作的构件，应提交乙方质检部门检验合格的报告。2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、配套件的质量负责。3、乙方运送材料、构件等到工地后，应通知甲方代表或监理工程师清点检验。甲方代表或监理工程师应在收到通知后 12 小时内清点检验，并在送货清单或检验申请上签字；逾期不清点检验的，视为认可。4、甲方提出材料代用的，应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的，应通知甲方。甲方接到通知后2 天内作出答复；逾期则视为同意，乙方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知甲方。5、由甲方提供材料的，另行约定。（二）材料检测检验1、双方均有权对材料提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的，费用由提出方承担；不符合要求的，费用由材料提供方承担。2、因检测检验或复验影响施工的，责任属甲方的则工期顺延，责任属乙方的则工期不予顺延。3、按《建筑法》规定，甲方不得指定乙方购入用于工程建筑材料、配套件等，或者指定生产厂、供应商。双方有特殊约定的除外。9、安全1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。2、甲方应对其派驻工地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。3、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除甲方代表或监理工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。 4、甲方应在其认为必要的处所设立警告牌或安全公告栏。5、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全教育培训。未经教育培训，不得上岗作业。6、发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表或监理工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。10、纠纷处理（一）本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。（二）合同履行和纠纷处理的依据在本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律。1、合同文件组成及优先次序为：（1）协议条款（2 ）合同条件（3）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议（4 ）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件（5）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。11、其他约定12、附则1、本合同一式份，甲乙双方各执份。本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。2、本合同附件共份，甲乙双方在上盖章后生效。其中：附件 1 一式份：3、在合同履行中，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。4、本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。发包方（全称）：承包方（全称）：（盖章）（盖章）法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）经办人：经办人：单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：年月日年月日