承包有什么业务法律关系建设项目-0 合同本质上是一种承包合同。有哪些法律法规法律主观:应遵守承包-2/和行政法规的下列规定:(一)建设项目，农村土地承包 合同它包括什么，承包 合同它是什么法律自然法律分析:2，承包独立完成工作的人承包独立之间3.-0 合同大部分农作物都是个人订购合同，农作物往往是特定的；4.承包-2/魏合同；5.承包-2/payed合同。
1。某电信公司签订了总项目承包-2/建设办公楼。随后，经甲方同意，乙方分别与建筑设计院C和建筑工程公司D签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同交付相关设计文件和资料。施工合同同意丁方根据丙方提供的设计图纸进行质量验收..合同签约后，丙方将按时向丁方交付设计文件及相关资料，丁方将按照设计图纸进行施工。工程竣工后，甲方会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范造成的。
丙方一直以与甲方无关系为由拒绝承担责任合同，乙方以不是设计方为由推卸责任，故甲方将丙方作为被告起诉。问题:1。乙方与丙方、丁方签订的合同是否有效？为什么？2.运用《建筑法》知识分析如何解决上述纠纷。答案:1。乙丙双方签署的合同在丁丙双方均具备相应资质的情况下有效。由于乙方在与丁方签订合同时征得甲方同意，合同有效。如果丁方没有相应的资质，那么合同主体不符合，合同无效。
案例1某项目合同约定2007年10月30日竣工。在实际施工过程中，关键线路的工程延误了93天，原因如下。(1)2007年5月19日，因设计变更，因正常阴雨天气影响施工质量，监理工程师责令停工11天(3)2007年5月20日，因承包业务设备故障(4)2007年7月25日，停工61天。发生了合同。
2)监理工程师批准承包商展延长工期多少天？为什么？3)如果业主仍要求承包在原工期内完成，监理工程师该怎么办？答等待图纸因设计变更停工10天；因不可抗力事件，监理工程师下令停工11天；停工11天，累计超过32天的，可在工期内顺延；在合同的协议中，这是甲方(业主)的责任；和承包因乙方自身设备故障造成的61天停工属于乙方责任，没有理由顺延工期。
3、 承包 合同纠纷属于什么案由法律解析:承包 合同纠纷是因财产关系产生的案件，所以承包 合同纠纷属于民事纠纷。民事案件的案由是民事诉讼案件的名称，反映了案件所涉及的民事法律关系的性质，是对诉讼纠纷中法律关系的高度概括。首先，要准确定性所涉及的民事法律关系。只有确定民事法律关系的性质，才能准确适用民事法律关系，正确处理民事纠纷。
从《民事案件案由规定》中建设工程合同纠纷的案由要件分析，属于“民事法律关系性质”的形式，不包括纠纷的标的、纠纷的焦点、侵权的方式等要件。因此，应当根据当事人之间的法律关系来确定案由，这也符合人民法院审判实践中解决一个案件中a 法律关系(包括主从关系)的做法。在审判实践中，大量建设工程合同纠纷出现在其他类型合同中，建设工程合同容易与以下类型合同混淆:合作建房-2。
