首页 > 婚姻 > 离婚 > 监控安装合同,监控工程合同 怎么做啊

监控安装合同,监控工程合同 怎么做啊

来源:整理 时间:2024-12-05 11:53:42 编辑:律生活网 手机版

本文目录一览

1,监控工程合同 怎么做啊

进入《中华文本库》网站后,在“文档搜索”处填入“监控”几个字,再点“go”,搜索结果中就有相关资料。(在百度上搜“中华文本库”,即可找到该站)。
你可真逗,谁会把这样的一份合同白给你用啊?谁签合同不是下了一份功夫进去!难道就值几个百度积分?费点功夫自己整合一个吧,每个工程都不一样,给你也得自己改动,还是自己起草一份的好,要是连这点能力都没有,我看你这活也别接了......

监控工程合同 怎么做啊

2,监控系统安装合同范本

采购方(甲方):__________________ 供应方(乙方):__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。 一、工程项目 1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。 2.交货及安装工程地点: 承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。 ... ...(以上省略30%) 国家有关施工安装规范进行施工. 2,乙方工程使用的材料,设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担. 3,乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装. 第七条 维修保养: 1、本监控系统保修期为××年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计.保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起 ×× 小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用; 2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费. 3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护. 4、甲方要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务.免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费.以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障. 第八条 双方责任: (一)甲方责任: 1,审核乙方提供的设计方案,安装施工方案,在收到后的××日内完成.向乙方提供必要的场地及施工用电. 2,按工程进度向乙方支付工程款. 3,委派××为现场管理代表,监督,检查工程质量,进度.处理并协调甲乙双方 ... ...(以下省略50%)

监控系统安装合同范本

3,监控 安防合同如何写

安装工程合同 于19__年__月__日,联洋航运有限公司(简称甲方),与蓝天船用设 备有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。 1.安装工程名称:12V-400ZC型主机。 2.工程地点:甲方_________________港口。 3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。 4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________________ 在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括12V- 400ZC主机试验运行。 5.安装工程总价格:_____________美元整。 6.安装工程付款进度: 第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_____ __________美元整; 第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即___ ___________美元整; 第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________ ________美元整; 第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即 ______________美元整; 第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_____ ________美元整; 第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即___ ___________美元整。 7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每 天按总价的1%计算,即______________美元整。 8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减, 应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程 之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方 在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。 9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监 工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。 10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者, 乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用, 在已交款中增付或扣除。 11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材 料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的 一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提 出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按 合同第10条规定结束。 12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保 证工程质量良好1年。 13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损 害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错 所造成,则应由甲方完全负责。 14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。 附件包括:(1)图样;(2)估价单。 15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供 双方存档备查。 16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对1 2V-400ZC主机保养服务1年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方:______________ 乙方:_____________ 由:_______________ 由:______________ 承包人(Contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(Promo ters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图 纸及业主要求的特殊条件予以施工,而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安 装施工任务,承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动 力等。 工程承包有综合承包人(总承包)(General Contractor s)和专业承包人(Specialist Contractors)。承包人 对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。 国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济 技术的合作方式。

4,安防合同的范文

闭路监控系统施工工程合同  委托方(甲方):  承包方(乙方):四川意锐电子科技有限公司  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。  一、工程项目:  1、工程内容:  2、交货及安装工程地点:  3、承包方式和承包范围:本工程以 包工包料 形式由乙方承包,乙方必须按照甲方满足甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料要求,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过甲方的验收。  二、系统总造价及其支付:  系统总造价  1、本监控系统含税总造价为人民币 ,总工程优惠价 ¥ 元整。 (大写: 元) 2、付款方式:现金、支票或电汇。   3、整个系统根据甲方的要求设计报价,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。  (二)工程款支付  甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款: 1、自合同签订之日起,甲方付总工程款的 %;¥ 元整。 (大写: 元)。  2、通过甲方有关部门验收合格,并且系统运行3个工作日后,再支付乙方全部剩余款项 ¥ 元整。 (大写: 元)    三、工期:  1、本合同签订后,乙方于 年 月 日进场,到 年 月 日止。  完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格)。  2、在履约过程中,因为甲方变更设计、工程施工所影响的工期或不可抗力自然力等造成延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此商定更改竣工日期。  四、供货及安装:  1、本工程必须严格按照国家《民用闭路监控电视系统技术规范》施工安装规范进行施工。  2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。  3、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原厂包装。  4、设备规格、型号见系统报价单,乙方必须遵照执行,否则视为违约。  五、维修保养:  1、本监控系统保修期为1年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起2小时内派专业技术人员维修,若非因甲方人为损坏,乙方免收一切费用。  2、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。  3、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列内,但乙方应继续为甲方提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。  六、双方责任:  (一)甲方责任:  1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在签订合同以前完成。向乙方提供必要的场地。  2、甲方按工程进度向乙方支付工程款。  3、甲方有义务派现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。  4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。  5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。  (二)乙方责任:  1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。  2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。  3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。  4、对现场所有已完工的设备、器材有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。  5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。  6、免费为甲方培训系统操作管理人员。  (三) 约定事项  1、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签字、盖章生效,并作为本合同的附件。  2、乙方必须严格按合同要求按时、按质、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。  七、违约责任:  1 、本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修。  2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的0.1 %计付违约金。  3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的 0.1%向甲方计付违约金。  八、其他事宜:  1、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。  2、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向甲方所在地人民*提起诉讼。  3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签订之日起生效,具有同等法律效力。  九、其它约定事项:  1. 甲方确定的设计方案及设备材料报价清单作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。  2.  3.  甲方(公章):             乙方(公章):四川意锐电子科技有限公司  签约代表:         签约代表:  联系电话:           联系电话:  开户银行:            开户银行:  帐 号: 帐 号:  签约时间: 年 月 日     签约时间: 年 月 日
安装工程合同 于19__年__月__日,联洋航运有限公司(简称甲方),与蓝天船用设 备有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。 1.安装工程名称:12v-400zc型主机。 2.工程地点:甲方_________________港口。 3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。 4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________________ 在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括12v- 400zc主机试验运行。 5.安装工程总价格:_____________美元整。 6.安装工程付款进度: 第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_____ __________美元整; 第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即___ ___________美元整; 第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________ ________美元整; 第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即 ______________美元整; 第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_____ ________美元整; 第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即___ ___________美元整。 7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每 天按总价的1%计算,即______________美元整。 8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减, 应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程 之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方 在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。 9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监 工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。 10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者, 乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用, 在已交款中增付或扣除。 11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材 料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的 一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提 出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按 合同第10条规定结束。 12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保 证工程质量良好1年。 13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损 害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错 所造成,则应由甲方完全负责。 14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。 附件包括:(1)图样;(2)估价单。 15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供 双方存档备查。 16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对1 2v-400zc主机保养服务1年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。 本合同按双方所签日期生效。 甲方:______________ 乙方:_____________ 由:_______________ 由:______________ 承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promo ters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图 纸及业主要求的特殊条件予以施工,而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安 装施工任务,承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动 力等。 工程承包有综合承包人(总承包)(general contractor s)和专业承包人(specialist contractors)。承包人 对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。 国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济 技术的合作方式。
文章TAG:监控监控安装安装合同监控安装合同怎么做啊

最近更新

  • 山东房产山东房产

    山东房产如何收税1山东鲁能根福发展有限公司2山东豪商房地产开发有限公司3中国重汽集团房地产开发有限公司4山东中汽房地产开发有限公司5济南中海房地产有限公司6/1中企房地产开发有限.....

    离婚 日期:2024-12-05

  • 假疫苗事件,假疫苗事件是指一类疫苗还是二类疫苗假疫苗事件,假疫苗事件是指一类疫苗还是二类疫苗

    假疫苗事件是指一类疫苗还是二类疫苗2,假疫苗为什么不在中央台报光都是什么厂家生产的有问题河南周口3,成都的葛兰素史克乙肝疫苗是假的么4,长春长生假狂犬病疫苗是怎么发现的5,五亿假疫苗.....

    离婚 日期:2024-12-05

  • 违法和犯罪,知道违法跟犯罪有什么区别吗违法和犯罪,知道违法跟犯罪有什么区别吗

    知道违法跟犯罪有什么区别吗2,违法与犯罪有什么区别3,什么是犯法和犯罪4,什么是违法什么是犯罪二者的区别是什么呢5,请教违法与犯罪的区别是什么6,违法和犯罪的区别1,知道违法跟犯罪有什么区.....

    离婚 日期:2024-12-05

  • 合同纠纷应该打什么电话,买卖合同纠纷打什么电话合同纠纷应该打什么电话,买卖合同纠纷打什么电话

    租纠纷该怎么称呼电话求解?买房的出现纠纷打什么电话法律分析:投诉打什么电话,要看具体投诉的情况。租房纠纷该怎么称呼电话解决双方租房的问题纠纷,当事人可通过拨打房管局电话电话或向.....

    离婚 日期:2024-12-05

  • 五套班子,哪些里领导属于省厅级五套班子,哪些里领导属于省厅级

    哪些里领导属于省厅级2,县级市改成区是升还是降3,县级的一级单位和二级单位4,一个县会有哪些部门5,毕业三十年心情短语6,你还知道哪些绿化家园的故事1,哪些里领导属于省厅级地市级城市的五套.....

    离婚 日期:2024-12-05

  • 刑拘,刑拘是什么意思刑拘,刑拘是什么意思

    刑拘是什么意思2,刑拘是什么意思3,刑拘是什么意思呢4,刑拘是什么意思逮捕又是什么意思谁先谁后5,刑事拘留后果6,什么是刑拘1,刑拘是什么意思就是刑事性拘留获刑拘捕……2,刑拘是什么意思刑拘.....

    离婚 日期:2024-12-05

  • 合同认定为无效怎么办,合同在下列哪种情况下不会被认定为无效合同认定为无效怎么办,合同在下列哪种情况下不会被认定为无效

    临产后该怎么办合同已确认无效?*执行合同无效,怎么办?1.临产合同确认无效之后怎么办?无效合同认定和经办无效合同是指合同不能合法成立或因故不能成立。认定无效合同后,双方应停止履行合同,.....

    离婚 日期:2024-12-04

  • 药家鑫案,西安药家鑫一案判决结果是怎么样的药家鑫案,西安药家鑫一案判决结果是怎么样的

    西安药家鑫一案判决结果是怎么样的2,张显关于药家鑫事件始末3,药家鑫撞人*一审宣判药家鑫被判处死刑遗憾4,药家鑫的事情到底犯了一个什么案件5,谁害死了药家鑫6,从法律角度分析药家鑫案1,西.....

    离婚 日期:2024-12-04

婚姻排行榜推荐