技术协议补充协议范本，合同补充协议怎么写

1，合同补充协议怎么写

主要写明合同主件没有阐述清楚或是需要着重明确双方责任义务的内容和合同主件中没有涉及的相关问题。重要的是进一步明确双方的责任义务。

1、补充协议与原协议均是对建设工程的约定，二者有相同的效力。 2、如果所补充的内容与原协议的内容有矛盾的地方，应当明确约定以补充为准。 3、补充协议只是对某些项目的补充，无法全面替代原协议。如果，要否定原协议的主要内容，可终止原协议，重新签订协议。

合同补充协议怎么写

2，技术协议合同范本3篇

技术协议合同怎么写？技术协议是作为技术合同的补充部分，主要对产品或服务的技术内容进行规范的。那对于技术协议合同你又了解到多少呢？下面是我为你整理的技术协议合同范本 3篇_技术协议合同模板格式，希望对你有用! 技术协议合同范本一甲方：乙方：鉴于甲方拥有 ________________技术，鉴于乙方对甲方__________技术的了解，愿意实施甲方的技术及专有技术，并且具备实施该这些技术的物质条件、法人资格和必要的资金，双方经过充分协商，本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则签订本合同，共同遵照履行。一、甲方所提供技术的内容、要求和工业化开发程度： __________________________________________________。二、甲方所提供技术乙方可使用的范围以及将来产品的销售范围： ________________________________________。三、技术秘密的范围和保护期限：____________________________________________________________。四、技术指导的内容：____________________________________________________________。五、技术指导的人员由甲方派出，差旅费、咨询服务费有乙方承担，具体费用标准，甲乙双方另行订立协议进一步明确。六、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式： __________________________________________________。七、验收的标准和方法： __________________________________________________。八、技术使用费及支付方法： (1)按利润分成，甲：乙：____ 的比例分;(2)销售额提成 __________% 。九、合作方式：甲方按照本协议约定提供符合要求的技术以及相关的技术咨询服务，甲、乙双方应就本协议的技术所生产的产品的成本、销售、利润设立单独的帐目，由双方派人共同监管。在条件成熟时，由乙方或甲、乙双方设立该技术生产项目的项目公司。十、合作期限：__________ 。十一、后续改进的提供与分享：甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的其他技术，所有权仍然归甲方所有，但乙方在合作期限内有权免费继续使用。十二、其他约定：甲方在与乙方就该技术进行合作时，并不限制甲方和其他有条件实施该技术的企业或个人进行合作。十三、违约责任：__________________________________________________。十四、争议的解决办法：甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的一致同意提交技术提供方所在地的仲裁委员会进行仲裁。十五、本协议自双方签章之日起即具有法律效力，一式二份，双方各执一份。十六、本协议未尽事宜，双方可进一步协商后订立补充协议或变更本协议内容，补充协议或变更内容与本协议具有同等法律效力。甲方：______ 乙方：__________ 签章：__________ 签章：__________ 签约地点：__________ 签约日期：__________ 技术协议合同范本二 ________(本协议中乙方)使用______________梦网数码科技有限公司(以下简称甲方)的梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本，并包括相关介质、印刷材料及联机或电子文档产品须保证遵守以下各项规定：第一条知识产权梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本，并包括相关介质、印刷材料及联机或电子文档产品是由_____梦网数码科技有限公司(下面简称为甲方)独立开发并拥有的，liuxue86.com受到国际知识产权法律公约保护的产品。甲方对于该产品拥有所有权、修改权、使用权和最终解释权。第二条协议确认本协议对梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本，并包括相关介质、印刷材料及联机或电子文档等产品有效。未与甲方签定此协议且未经甲方授权的单位或个人，不得以任何形式修改、使用、复制传播、公开展示、实施、转载、反编译，或者用于其它用途。第三条用户权利与义务 1.用户权利乙方遵守本《协议》的各项条款和条件，甲方将授予乙方以下权利： a. 应用与甲方签定此协议并经过甲方授权可以对于该产品进行以下应用：系统测试、产品内嵌及基于此产品进行的其他二次开发。 b. 性能或基准测试在没有获得甲方事先书面同意的情况下，乙方不可向任何第三方透露梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本的任何基准测试结果。 c 权利的保留。甲方保留未在本《协议》中明示授予乙方的一切权利。 2.乙方义务凡与甲方签定此协议并经过甲方授权的用户应当自觉遵守此协议的约定，未经甲方授权或允许的情况下，不得把此产品或嵌有此产品的相关产品，包括相关介质、印刷材料及联机或电子文档等产品进行复制传播、公开展示、推广、转载、反编译或应用于其他未经授权的用途。用户有义务保守该产品的技术秘密，并对因任何原因造成的泄密现象负有责任，甲方保留所有追究相关责任的权利。 3.转让乙方与甲方签定相关协议后，经过甲方授权，乙方可在与第三方签定保密协议情况下，提供给第三方含有此产品的软件、系统或中间件及其他相关程序产品，包括相关介质、印刷材料及联机或电子文档等产品。『()整理，版权归原作者、原出处所有。』 4.对反向工程、反编译、和反汇编的限制未经甲方授权，不得对梦网移动商务短信系统技术合作开发组件单机版、网络版及相关版本，进行反向工程、反编译或反汇编及任何形式的行为。第四条终止如乙方未遵守本《协议》的各项条款和条件，甲方有权终止本《协议》。同时乙方必须销毁甲方向乙方提供的所有资料(material)及文件。第五条技术支持甲方只对签定此协议的用户提供技术支持，技术支持内容包括电话、E-mail、文档、培训等。第六条适用法律。本协议的有效性、解释、执行及履行和争议解决适用于中华人民共和国的法律和_______市地方法规以及信息产业部之相关法规。甲方：_____________________ 乙方：_____________________ (签字/盖章) 负责人：___________________ _______年_______月_______日技术协议合同范本三委托方(以下称甲方)：_________ 法定代表人或负责人：_________ 服务方(以下称乙方)：_________ 法定代表人或负责人：_________ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条　项目名称 _________。第二条　服务内容、方式和要求 1.服务内容： _________。 2.方式： _________。 3.要求： _________。第三条　工作条件： _________。第四条　报酬及其支付方式： 1.本项目报酬(服务费或培训费)：_________元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。 2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。 3.支付方式为如下第_________种： (1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%; (2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。 (3)其它方式：_________。第五条　声明及保证甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第六条　甲方的主要义务 1.在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品： _________。 2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后_________天内及时做出答复; 3.按约向乙方支付报酬，乙方开户银行帐户为_________。 4.协助乙方完成下列配合事项： _________。第七条　乙方的主要义务 1.在_________年_________月_________日前完成技术服务工作; 2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作：_________; 3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后_________天内通知委托方改进或者更换; 4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。第八条　保密条款双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第九条　技术成果收益归属在履行本合同中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。(注：当事人还可以有其他不同的约定) 第十条　甲方的违约责任 1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。 2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额_________%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额_________%的违约金。 3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额_________%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。第十一条　乙方的违约责任 1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额_________%的违约金。 2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额_________的违约金。 3.未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的，应赔偿损失; 4.在工作时间，发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定，未按约定期限通知委托方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应酌减或免收报酬; 5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。 6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额_________%的违约金。 7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。第十二条　验收标准和方法 1.验收时间：_________; 2.验收地点：_________; 3.验收标准：本合同约定的各项技术指标; 4.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告 ; 5.验收费用由_________方负担。第十三条　保证期为_________(年/月)。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。第十四条　不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十五条　通知 1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下：_________。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十六条　争议的处理 1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决： (1)提交_________仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。第十七条　解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十八条　补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十九条　合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。委托方(盖章)：_________　　　　　　　服务方(盖章)：_________ 负责人(签字)：_________　　　　　　　负责人(签字)：_________ 开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________ 帐号：_________　　　　　　　　　　　　帐号：_________ 委托方担保人(盖章)：_________　　　　服务方担保人(盖章)：_________ 地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________ 负责人(签字)：_________　　　　　　　负责人(签字)：_________ 开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________ 帐号：_________　　　　　　　　　　　　帐号：_________ _________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________ 技术协议合同范本3篇相关文章： ★ 技术协议合同范本3篇 ★ 技术合作协议书范本4篇 ★ 经典技术协议合同书范文合集大全 ★ 技术培训协议合同范本3篇 ★ 技术咨询合同协议书范本3篇 ★ 技术协议合同书范文合集大全 ★ 技术委托合同范本3篇 ★ 技术使用合同范本3篇 ★ 项目技术合作合同范本3篇 ★ 技术保密协议合同范本3篇

技术协议合同范本3篇

3，工程施工补充协议怎么写

补充协议工程名称：工程地点：_ 发包人：_ 承包人：_ 签订日期：年月日补充协议发包人：（以下简称：甲方）承包人：（以下简称：乙方）经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：一、写明具体补充的内容。二、如有未尽事宜，双方另行协商。三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。甲方：乙方：（盖章）（盖章）法人代表或代理人：法人代表或代理人：年月日年月日

工程施工补充协议怎么写

4，补充协议怎么写呀

　　《XX合同》补充协议　　甲方：　　乙方：　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《XX合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。　　鉴于：　　原因。甲乙双方本着友好，互信，互助的原则，经友好协商，依据实际情况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充协议。　　一、协议内容补充修改部分为：　　1、“三-2”需要补充或者修改的内容　　2、同上写内容　　二、本协议生效后，即成为原意向书不可分割的组成部分，与原意向书同具有同等的法律效力。　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全继续有效。　　本协议与原意向书有相互冲突时，以本协议为准。　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。　　甲方签字：乙方签字：　　年月日年月日　　———————————————————分割线————————————————————　　简单点说就是分以下几点：　　标题；　　谁和谁；　　因为什么所以在哪个合同的基础上补充；　　补充和修改的内容；　　补充协议和原合同有同等法律效力，被修改的地方按补充协议的内容为准；　　一式几份，谁拿协议的谁画押再写上日期。

5，求一份补充协议范本

合同编号：×××××号《XXX合同/协议》的补充协议甲方：××公司（以下简称甲方）???乙方：XXXXX（以下简称乙方）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年?月日签订的《XXX合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于?年?月?日共同签署了《XXX合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《XXX合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分其它事项说明本协议生效本协议生效后，即成为《XXX合同/协议》不可分割的组成部分，与《XXX合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。甲方（公章）：??????????乙方（公章）：法定人代表????????????法定人代表（或授权代表）：??????????（或授权代表）：开户银行：????????????开户银行：银行帐号：????????????银行帐号：通讯地址：????????????通讯地址：联系人：????????????联系人：联系电话：????????????联系电话：传??真：????????????传??真：

6，技术协议格式急

技术协议范本合同编号：技术服务合同书项目名称委托方（甲方）受托方（乙方）签订地点：签订日期：年月日有效期限：年月日至年月日填写说明一、本合同为技术服务合同示范文本。二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。三、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。一、项目名称二、技术服务内容、方式和要求三、履行计划、期限、地点和方式四、工作条件和协作事项五、技术信息和经营信息保密事项六、验收的标准和方法七技术服务报酬及其支付方式八、违约金或赔偿损失的方式九、争议的解决方式十、名词和技术术语的解释十一、其他有关约定事项十二、本合同一式份，具有同等法律效力。十三、本合同经双方签字盖章后生效。委托方（甲方）单位名称法定代表人签字详细地址项目负责人签字开户银行（单位盖章）年月日帐号电话受托方（乙方）单位名称法定代表人签字详细地址项目负责人签字开户银行（单位盖章）年月日帐号电话登记机关（合同登记专用章）登记编号登记日期经办人

7，补充协议书

试用期劳动者可以随便辞职，无需任何理由。最后一个问题不涉及法律了，我也不想做答。如仍有不明白可发短信与我联系。没有试用期协议这个说法，只有劳动合同。试用期是在劳动合同上约定有的。试用期辞职不用支付违约金，无论是否有约定，都是不用支付的。工作后需要签订劳动合同。劳动合同可以约定试用期，也可以不约定。约定试用期的，试用期劳动者提前三天通知用人单位就可以辞职。毕业时的三方协议是约束学生要在毕业后到用人单位工作的，如果没有去的话要缴纳违约金。而如果到用人单位工作后此协议就失效了，双方按所签订的劳动合同确立劳动关系。

离婚补充协议书经双方达成协议，现就女儿xxx抚养权变更及财产分配等事宜重新协商如下：一、离婚时为了孩子健康成长，双方达成一致抚养权归乙方。现因女方工作性质及其它原因对女儿的成长不利，经双方充分协商同意将抚养权变更为归男方，女方可以随时探望，但要带孩子去哪里，必须经男方同意后方可带走。二、结婚后与离婚前的共同财产 1、离婚时为女儿的生活环境、健康成长，xx处的一切财产归女方和女儿所有。 2、因女方原因，导致抚养权归男方，也同时为了女儿的生活环境、健康成长协议如下：（1）女方同意出资为女儿按揭购买一套商品房，经达成协议，女方愿意付房屋首付房款及房屋内装修，按揭款由男方负责。三、离婚后因故双方仍共同生活了一年多，期间购置的xxxx小车归女方所有，按揭部分由男方负责，并办好一切手续过户到女方。此协议双方认可、签字按手印生效，一式两份，双方各执一份，协商达成后无任何纠纷，双方的任何事情无权干涉。男方：女方：年月日

8，签订补充协议要写哪些内容

签订补充协议要写以下这些内容：一、关于开发商逾期交房对于不可抗力范围界定尤为重要。如果出现开发商逾期交房，开发商往往会对不可抗力的范围扩大解释以此来规避违约责任。所以购房者在补充协议里要约定不可抗力的范围，这种不可抗力的界定需要政府机关、公证机构出具相关文件才能免责。如果开发商在补充协议中约定了大量的可以延期交房的情形，购房者一定要提出疑义，如果逾期交房超过约定期限，购房者有权解除合同并要求开发商退还所有款项，按照逾期天数给与经济补偿。二、公摊建筑面积目前市场上大多数房产类型是小高层和高层，那么这就涉及到公摊面积。公摊面积的大小直接影响到购房者实际使用房屋面积的大小。虽然法律法规对具体的面积计算做了规定，但是还是有个别开发商仍然把经营性用房、人防工程和其他和房屋面积无关的面积计算到公摊面积中。所以购房者应该在补充协议里对房屋的得房率进行约定，如果达不到标准，购房者可以选择退房，开发商承担违约责任。三、装修标准购房者所看到的样板间往往非常完美，但是实际入住后问题就会显现。有的开发商在施工的重要环节会要求购房者现场检验，但是有的开发商不会如此为购房者服务的。那么购房者可以在补充协议上跟开发商进行具体约定，比如施工节点，在隐蔽工程覆盖之前，要求购房者到场，并签字，签完字再进行覆盖，继续施工。这样也会避免购房者与开发商的纠纷。让购房者参与到施工过程中，这对购房者和开发商都是一件好事。购房者可以在协议中对商品房中的重要配置的牌子、型号和种类等进行约定，不要出现高级、进口等模糊词语。四、房屋所有权证办理的时间房屋产权证的办理看似和开发商没关系，但是如果开发商资质不全，没有缴纳土地出让金等就会影响到购房者产权的办理，因此购房者在补充协议里应该要求开发商保证在规定的期限楼内履行自身义务，如果因为开发商的原因导致房屋产权证无法办理，应该要求开发商承担购房者经济损失。五、贷款办不来的约定买房贷款是多数购房者采用的支付方式，但是贷款是像银行贷款，如果银行不同意对购房者进行放贷，或者公积金管理中心拒绝贷款。购房者应该约定如果个人原因贷款办不成购房者可以变更付款方式或者要求退房。